旅游景区施工合同范本6篇.docx

旅游景区施工合同范本6篇

篇1

甲方：[公司名称]（以下简称甲方）

乙方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，甲方将[景区名称]部分施工项目委托给乙方施工，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[景区名称]部分施工项目

2.工程地点：[具体地点]

3.施工范围：包括景区内部分景点的修缮、新建及绿化等施工项目。

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同工期：XX天

二、工程造价及付款方式

1.工程造价：施工合同总造价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。具体施工项目及造价详见附件《施工预算表》。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总造价的XX%作为预付款。乙方按甲方要求完成全部施工任务，并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总造价的XX%。剩余XX%作为质量保证金，一年后如无质量问题，甲方一次性支付乙方。

三、工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度定期向甲方代表提供关于工程质量、施工进度等必要的技术资料。

3.隐蔽工程未经甲方代表检查不得进行下一道工序施工。

4.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术规范和甲方代表依据验收规范进行验收。

5.甲方代表在验收中提出的修改意见，乙方必须修改，并承担自身原因造成的修改费用。

6.乙方工程竣工后，必须提供竣工图及全部技术资料。

四、双方负责事项

1.甲方责任：

（1）办理施工许可证和规划许可证；

（2）负责施工区域的治安、安全工作；

（3）负责施工区域的临时用电用水；

（4）协调各施工单位之间的关系；

（5）及时支付工程进度款。

2.乙方责任：

（1）严格执行施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程；

（2）按照施工进度提供关于工程质量、施工进度等必要的技术资料；

（3）做好施工区域的治安、安全工作；

（4）负责施工区域的临时用电用水；

（5）及时支付材料款和设备款。

五、违约责任及纠纷解决方式

1.违约责任：如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.纠纷解决方式：如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，甲乙双方应共同遵守，如有违约，应承担相应的法律责任。

5.合同签订后，乙方应尽快组织人员进场施工，确保按时完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

6.在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工期延误或施工质量问题，乙方应及时向甲方报告，并提供相应的证明材料。甲方应根据实际情况进行协商处理。

7.工程竣工验收合格后，乙方应按规定提供完整的竣工资料和必要的维修工具等。如因乙方原因未能按时提供相关资料或工具等，乙方应承担相应的违约责任。

8.在施工过程中，如遇其他问题或争议，双方应及时进行沟通协商。协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。在诉讼过程中产生的相关费用由败诉方承担。

篇2

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因乙方无法控制的原因而被迫停工