合同履约担保函8篇.docx

合同履约担保函8篇

篇1

编号：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

当事人：

1.甲方（发包人）：XXXX，注册地址：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。

2.乙方（承包人）：XXXX，注册地址：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。

3.丙方（担保机构）：XXXX，注册地址：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。

鉴于甲方和乙方于XXXX年XX月XX日签订了编号为XXXX的《建设工程施工合同》，丙方接受甲方的委托，为确保乙方在履行合同过程中的诚实信用，提供如下履约担保：

一、担保范围

1.乙方在履行合同过程中因违约行为给甲方造成损失的赔偿金额。

2.乙方未按照合同约定完成施工任务，给甲方造成的经济损失。

3.乙方在施工过程中存在安全隐患，被相关部门处罚的金额。

4.乙方未按照甲方要求提交结算资料，导致甲方无法按时支付工程款的利息损失。

5.乙方在施工过程中擅自变更设计，给甲方造成的额外损失。

6.乙方在施工过程中因自身原因导致的工期延误，给甲方造成的经济损失。

7.乙方未按照合同约定履行保修义务，给甲方造成的维修费用。

8.乙方在履行合同过程中因违约行为给甲方造成的其他损失。

二、担保金额

本担保函的担保金额为人民币（大写）元整（￥元），具体金额根据甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》约定及实际履行情况确定。

三、担保期限

本担保函的担保期限为自担保函生效之日起至《建设工程施工合同》约定的工程竣工验收合格之日起满XX个月止。若工程竣工验收后仍有未履行的合同义务，则担保期限相应顺延至全部合同义务履行完毕之日止。

四、担保方式

丙方在本担保函约定的担保范围内，对乙方的债务承担不可撤销的连带责任保证。当乙方未能按照合同约定履行其义务时，丙方将无条件地承担保证责任，向甲方支付担保金额内的全部款项。

五、反担保措施

1.乙方应向丙方提供反担保措施，以确保丙方的权益不受损害。反担保措施包括但不限于提供保证金、质押物、抵押物等方式。具体反担保措施由丙方与乙方另行协商确定。

2.乙方应按时向丙方支付担保费用，以确保丙方的合法权益不受损害。若乙方未能按时支付担保费用，丙方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.甲方应积极配合丙方进行反担保措施的落实工作，确保反担保措施的有效性。若甲方未能积极配合或提供必要支持导致反担保措施无法落实，丙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

六、权利与义务

1.甲方应严格按照合同约定履行其义务，确保工程的顺利进行。若甲方未能按时支付工程款或存在其他违约行为导致乙方无法履行合同义务时，丙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方应严格按照合同约定履行其义务，确保工程的顺利完成。若乙方存在违约行为导致甲方损失时，丙方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。同时，乙方应积极配合丙方进行反担保措施的落实工作，确保反担保措施的有效性。

3.丙方应严格按照本担保函的约定履行其义务，确保乙方的权益不受损害。若丙方未能按时支付担保金额内的款项导致甲方损失时，丙方应承担相应的违约责任。同时，丙方有权要求甲方和乙方提供相应的支持和协助以确保反担保措施的落实工作顺利进行。

七、争议解决方式及管辖法院

1.本担保函的争议解决方式及管辖法院按照甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》约定执行。若《建设工程施工合同》中未明确约定争议解决方式及管辖法院时，则按照以下方式执行：因本担保函产生的争议应由甲、乙、丙三方通过友好协商解决；协商不成的任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在协商或诉讼过程中各方应积极配合并提供必要支持和协助以确保争议能够尽快得到解决。

2.在争议解决过程中各方应遵守法律法规和公平公正原则依法维护自身权益并尊重他人合法权益不得采取任何违法手段或方式影响他人的正常经营活动或声誉形象等合法权益。同时各方应积极沟通协商寻求合理解决方案避免争议升级或扩大化对各方造成不必要的损失和负面影响。

篇2

编号：[XXXX-XXXX-XXXX]

担保人：XXX（以下简称“甲方”）

被担保人：XXX（以下简称“乙方”）

甲方系根据中华人民共和国法律成立并有效存续的[公司名称]，具有充分的法人资格和独立的法律地位，有能力提供本合同项下的担保。

乙方系根据中华人民共和国法律成立并有效存续的[公司名称]，具有充分的法人资格和独立的法律地位，