窑洞维修合同模板7篇.docx

窑洞维修合同模板7篇

篇1

甲方（业主）：_________，身份证号码：_________，联系电话：_________，住址：_________。

乙方（施工单位）：_________，统一社会信用代码：_________，联系电话：_________，注册地址：_________，经营地址：_________。

鉴于甲方需要对窑洞进行维修，乙方具备相关施工资质和经验，双方经过友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：

一、合同标的

1.甲方将窑洞维修工程委托给乙方，乙方同意接受委托。

2.工程地址：_________。

3.工程内容：对窑洞进行整体维修，包括窑洞内外墙面修复、屋顶维修、门窗更换等。

4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。

二、工程造价及支付方式

1.工程总造价为人民币_________元（大写：_________元整）。

2.甲方在合同签订后向乙方支付工程造价的30%作为预付款，即人民币_________元（大写：_________元整）。

3.乙方完成工程施工并验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项，即人民币_________元（大写：_________元整）。

4.甲方需按照合同约定及时支付款项，如因甲方原因导致付款时间推迟，则工期相应顺延。

三、施工要求及质量保证

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸和要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。

2.乙方应使用合格的建筑材料和构件，确保工程质量和安全。

3.乙方应建立健全的质量保证体系，对施工过程中的质量问题及时发现并处理。

4.甲方有权对施工质量进行监督，对不合格工程要求乙方返工或整改。

四、安全施工及文明施工

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中不发生安全事故。

2.乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁有序。

3.甲方有权对施工现场进行安全检查，对存在安全隐患的地方要求乙方立即整改。

五、违约责任及赔偿

1.甲方如违反合同约定导致工程无法按时开工或中途停工，需承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方如违反合同约定导致工程无法按时完成或质量不符合要求，需承担相应的违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方可协商解除合同或延期履行合同。

六、争议解决及法律适用

1.双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。

篇2

甲方（业主）：__________，身份证号码：__________，联系电话：__________，地址：__________。

乙方（施工单位）：__________，统一社会信用代码：__________，联系电话：__________，地址：__________。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方窑洞维修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：窑洞维修工程

2.工程地点：甲方所在地窑洞

3.工程内容：对甲方窑洞进行维修，包括窑洞内外墙体的维修、屋顶的维修、门窗的维修等

4.工程造价：_____元

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起_____天内完成

2.如有特殊情况，双方可协商工期顺延。

三、工程质量

1.乙方需按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。

2.甲方对工程质量有异议的，可以提出意见，乙方应当进行整改。

四、付款方式

1.甲方在工程开工前向乙方支付_____元作为预付款。

2.乙方完成施工任务后，甲方应当进行验收，验收合格后向乙方支付剩余款项_____元。

3.甲方需确保付款及时，如因甲方原因造成付款延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.乙方如未按照合同约定完成施工任务，需向甲方承担相应的违约责任。

2.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，需向乙方承担相应的违约责任。

3.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。

六、争议解决方式

1.双方因合同履行过程中发生争议时，应当首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖