机房建设工程施工合同模板2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

机房建设工程施工合同模板2024年通用

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

1.3术语定义

2.合同范围及工程内容

2.1工程概述

2.2施工范围

2.3工程量清单

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.施工期限

4.1施工周期

4.2延期条款

5.工程质量与标准

5.1质量要求

5.2验收标准

5.3保修条款

6.施工安全与环保

6.1安全责任

6.2环境保护

7.变更与解除

7.1变更程序

7.2解除条件

8.违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任

9.争议解决

9.1协商解决

9.2仲裁条款

10.合同的生效、变更与终止

10.1合同生效

10.2合同变更

10.3合同终止

11.合同的履行

11.1施工准备

11.2施工组织

11.3工程材料

12.信息与沟通

12.1信息交流

12.2协调机制

13.附件

13.1工程图纸

13.2技术规范

13.3其他附件

14.其他条款

14.1法律适用

14.2合同解除

14.3合同必威体育官网网址

14.4合同修订

第一部分：合同如下：

1.合同主体及定义

1.1合同双方

1.1.2甲方是指具备独立法人资格，按照本合同约定承担合同义务和享有合同权利的当事人。

1.1.3乙方是指具备独立法人资格，按照本合同约定承担合同义务和享有合同权利的当事人。

1.2合同标的

1.2.1合同标的指乙方根据甲方要求，进行的机房建设工程施工。

1.3术语定义

1.3.1机房建设工程：指为满足计算机系统、通信系统及相关设备的正常运行，所进行的土建、电气、通风、空调、消防、安全等设施的建设和装修工程。

2.合同范围及工程内容

2.1工程概述

2.1.1工程名称：机房建设工程

2.1.2工程地点：市区路号

2.1.3工程规模：平方米

2.2施工范围

2.2.1乙方负责机房建设工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。

2.2.2乙方应按照合同约定的技术规范、施工图纸等进行施工。

2.3工程量清单

2.3.1工程量清单详见附件。

3.合同价格

3.1合同总价

3.1.1本合同总价为人名币万元（大写：）。

3.2价格调整

3.2.1价格调整的条件和方式按照附件中的价格调整条款执行。

3.3支付方式

3.3.1甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款。具体支付方式详见附件。

4.施工期限

4.1施工周期

4.1.1工程预计开工日期为年月日，预计竣工日期为年月日。

4.2延期条款

4.2.1工程延期指由于乙方原因导致工程不能按照约定的工期完成。

4.2.2延期费用按照附件中的延期条款执行。

5.工程质量与标准

5.1质量要求

5.1.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。

5.1.2工程质量应满足甲方使用需求和技术规范要求。

5.2验收标准

5.2.1工程验收按照附件中的验收标准执行。

5.3保修条款

5.3.1乙方对施工的工程提供个月的保修期，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

6.施工安全与环保

6.1安全责任

6.1.1乙方应按照国家和行业的安全生产规定进行施工，确保施工安全。

6.1.2乙方应承担由于自身原因导致的人员伤亡、财产损失等责任。

6.2环境保护

6.2.1乙方应按照国家和行业的环境保护规定进行施工，确保环境保护。

6.2.2乙方应承担由于自身原因导致的环境污染、生态破坏等责任。

8.违约责任

8.1违约行为

8.1.1甲方未按合同约定履行义务，视为违约。

8.1.2乙方未按合同约定履行义务，视为违约。

8.2违约责任

8.2.1甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件。

8.2.2乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件。

9.争议解决

9.1协商解决

9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。

9.2仲裁条款

9.2.1若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.合同的生效、变更与终止

10.1合同生效

10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同变更

10.2.1合同变更应书面签署，并由双方盖章确认。

10.3合同终止

10.3.1合同终止的条件和方式详见附件。

11.合同的履行

11.1施工准备

11.1.1