建设部建筑工程施工合同范本5篇.docx

建设部建筑工程施工合同范本5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方全称]

乙方（承包方）：[乙方全称]

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、责任和经济责任，经甲、乙双方协商，达成以下合同条款，双方共同遵守。

一、工程概况

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程规模：[工程规模描述]

结构类型：[结构类型描述]（含基础部分）及施工图纸设计的全部内容。

承包范围：根据施工图纸、设计变更及甲方提供的工程量清单为依归。包括：基础土方开挖、地基处理、基础工程等及其它与基础施工相关的附属项目。具体工作内容包括但不限于土石方开挖、基坑支护、混凝土浇筑等。乙方必须服从甲方的统一安排，不得自行决定增减工作内容。

二、工期要求及质量标准

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[工期]天，从[开工日期]开始施工，至[竣工日期]结束。

2.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。如不能按时完工，乙方需承担相应的违约责任。

第三条工程质量

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2.甲方有权对乙方施工过程中的质量进行检查和监督，对不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币[总造价]元。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方[预付款]元作为预付款，剩余款项根据工程进度和验收情况分期支付。

3.乙方在收到款项后应出具合法有效的发票。

第五条双方职责

1.甲方职责：

（1）甲方负责提供施工图纸和技术规范，确保工程的设计符合规范要求。

（2）甲方负责提供施工所需的材料和设备，并确保其质量符合标准要求。

（3）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合优良标准。

（4）甲方应按合同约定支付工程款项。

2.乙方职责：

（1）乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。

（2）乙方应做好施工记录，确保施工过程中的各种数据和状态可追溯。

（3）乙方应按时向甲方提交施工进度报告和质量控制报告。

（4）乙方应积极配合甲方的质量监督工作，对甲方提出的问题进行整改。

（5）乙方在施工中应注意保护环境和节约资源，确保施工符合环保要求。

第六条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款项或提供必要的支持和资料，应承担相应的违约责任。

2.乙方若不能按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.双方如因违约造成对方损失，应赔偿对方的实际损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经双方协商一致并签订书面协议。

3.合同终止后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料的处理，确保施工现场整洁有序。甲方应根据合同约定支付乙方相应的款项。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。如一方不履行判决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。

3.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。对于争议中的事项，双方应采取积极措施进行协商和解决，尽量减少对工程进度和质量的影响。

第九条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

篇3

发包方（简称甲方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。

承包方（简称乙方）：