有关内部承包工程协议8篇.docx

有关内部承包工程协议8篇

篇1

发包方（甲方）：XX公司

承包方（乙方）：XX工程队

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程承包方式：乙方包工包料，包质量，包安全，包工期

4.工程内容：具体施工内容见施工图纸及说明。

第二条双方一般权利和义务

1.甲方负责提供施工所需的水电资源，并协调乙方与相关部门的工作关系。乙方应遵守甲方的施工管理制度和相关规定。

2.乙方应编制施工进度计划，并经甲方审核批准后实施。乙方应确保施工进度符合合同要求，并按期完成施工任务。

3.乙方应负责施工过程中的安全管理工作，确保施工期间无重大安全事故发生。甲方有权对乙方的安全管理进行监督。

4.乙方应确保施工质量符合相关标准和要求。甲方有权对施工质量进行检查和验收，并提出整改意见。

5.乙方应积极配合甲方的竣工验收工作，并提供必要的资料。甲方应在收到竣工验收资料后尽快组织验收。

6.乙方应遵守国家法律法规和甲方规章制度，不得违法违规施工。甲方有权对乙方的违法行为进行制止和处罚。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款：本合同工程总价为XX元（大写：XX元整）。具体支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方XX元（大写：XX元整）作为预付款；

（2）乙方完成施工任务并通过竣工验收后，甲方支付乙方XX元（大写：XX元整）；

（3）剩余XX元（大写：XX元整）作为质量保证金，一年后无质量问题甲方一次性支付乙方。

2.支付方式：银行转账。具体开户银行及账号如下：

开户银行：XX银行XX支行

账号：XXXXXX

户名：XXXXXX

第四条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程款或预付款，每逾期一天，向乙方支付违约金XX元（大写：XX元整）。若逾期超过XX天，乙方有权停工，甲方应支付乙方停工期间的一切损失。

2.乙方若不能按合同约定的工期和质量完成施工任务，每逾期一天，向甲方支付违约金XX元（大写：XX元整）。若逾期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。

3.乙方在施工过程中若出现重大安全事故或质量问题，应及时向甲方报告，并承担相应的责任和损失。甲方有权对乙方进行处罚和追究法律责任。

4.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决方案。若协商不成，可向法院提起诉讼解决。

第五条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务和责任。若一方违约或违反法律法规和甲方规章制度，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。

2.若因不可抗拒因素导致工程无法按时完成或造成重大损失，双方可协商解除合同。协商不成时，可向法院提起诉讼解决。

3.合同终止后，双方应做好相关结算和移交工作。乙方应按时撤出施工现场并归还甲方提供的设备和资料。甲方应及时支付乙方的合理费用并办理相关手续。

第六条争议解决方式

若双方在合同履行过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成时，可向甲方所在地法院提起诉讼解决。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，双方应认真执行判决结果并按照判决要求履行各自的义务和责任。对于拒不履行判决结果的一方当事人将依法追究其法律责任并处罚。同时该方当事人应承担因诉讼产生的全部费用包括但不限于诉讼费、律师费、交通费等费用。

篇2

发包方：XXX（以下简称甲方）

承包方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：乙方包工包料，包工期、包质量

4.工程内容：具体以施工设计图为准。

第二条双方权利和义务

一、甲方权利和义务

1.甲方派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督。若有重大质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。若乙方整改后仍达不到要求，甲方有权要求乙方停工，由此造成的损失由乙方承担。

2.甲方负责提供主要材料、设备，并按合同约定及时供应到现场。若因材料供应不足或供应不及时而影响工期、造成停工待料，由