期房购买合同：2024年限时优惠购房约定版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

期房购买合同：2024年限时优惠购房约定版B版

本合同目录一览

1.房屋信息

1.1房屋类型

1.2房屋面积

1.3房屋位置

1.4房屋总价

2.购买人信息

2.1购买人姓名

2.2购买人身份证号码

2.3购买人联系方式

2.4购买人户籍所在地

3.付款方式及时间

3.1付款方式

3.2首付款金额及支付时间

3.3剩余房款金额及支付时间

3.4付款违约金

4.交付时间及条件

4.1房屋交付时间

4.2房屋交付条件

4.3交付违约金

5.优惠政策

5.1优惠政策内容

5.2优惠政策期限

5.3优惠政策适用条件

6.合同变更

6.1合同变更条件

6.2合同变更程序

7.合同解除

7.1合同解除条件

7.2合同解除程序

8.违约责任

8.1买方违约责任

8.2卖方违约责任

9.争议解决方式

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3仲裁解决

9.4诉讼解决

10.合同的成立、生效与终止

10.1合同成立条件

10.2合同生效条件

10.3合同终止条件

11.其他约定

11.1房屋维修责任

11.2物业管理费

11.3户口迁移

11.4房屋验收

12.合同附件

12.1房屋平面图

12.2购房优惠政策证明文件

13.合同双方签字

13.1购买人签字

13.2开发商签字

14.合同签订日期

第一部分：合同如下：

第一条房屋信息

1.1房屋类型：期房

1.2房屋面积：____平方米

1.3房屋位置：____市____区____路____号

1.4房屋总价：人民币____元整（大写：____元整）

第二条购买人信息

2.1购买人姓名：____

2.2购买人身份证号码：____

2.3购买人联系方式：____

2.4购买人户籍所在地：____省____市____区____路____号

第三条付款方式及时间

3.1付款方式：____

3.2首付款金额及支付时间：____元整，于____年____月____日前支付完毕

3.3剩余房款金额及支付时间：人民币____元整（大写：____元整），剩余房款将于房屋交付之日起____年内支付完毕

3.4付款违约金：如购买人逾期支付房款，应支付逾期部分房款总价的____%作为违约金

第四条交付时间及条件

4.1房屋交付时间：____年____月____日

4.2房屋交付条件：房屋建设完毕，并通过相关部门验收合格

4.3交付违约金：如开发商逾期交付房屋，应支付逾期交付部分房款总价的____%作为违约金

第五条优惠政策

5.1优惠政策内容：____

5.2优惠政策期限：自合同签订之日起至____年____月____日止

5.3优惠政策适用条件：购买人应符合本合同第二条购买人信息中的相关要求

第六条合同变更

6.1合同变更条件：合同双方经协商一致，并签订书面变更协议

6.2

合同变更程序：合同双方应向原合同签订机构申请，并提交相关证明材料

第八条违约责任

8.1买方违约责任：购买人如逾期支付房款，应支付逾期部分房款总价的____%作为违约金，且开发商有权解除本合同，并要求购买人支付合同总价的____%作为违约金。

8.2卖方违约责任：开发商如逾期交付房屋，应支付逾期交付部分房款总价的____%作为违约金，且购买人有权解除本合同，并要求开发商支付合同总价的____%作为违约金。

第九条争议解决方式

9.1协商解决：合同双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。

9.2调解解决：如协商不成，双方同意向合同签订地人民法院申请调解。

9.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起仲裁。

9.4诉讼解决：如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条合同的成立、生效与终止

10.1合同成立条件：本合同自双方签字盖章之日起成立。

10.2合同生效条件：本合同经双方签字盖章，并依法办理了相关登记手续后生效。

10.3

合同终止条件：本合同在履行完毕、双方协商一致解除或依法解除后终止。

第十一条其他约定

11.1房屋维修责任：开发商应按照相关法律法规和合同约定，承担房屋质量问题和保修责任。

11.2物业管理费：购买人应按照物业管理公司的规定，支付物业管理费。

11.3户口迁移：购买人应自行办理户口迁移手续，开发商予以协助。

11.4房屋验收：购买人在收到房屋交付通