合同样本-油漆涂料施工合同6篇.docx

合同样本-油漆涂料施工合同6篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

联系人：[甲方公司联系人]

联系电话：[甲方公司联系电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系人：[乙方公司联系人]

联系电话：[乙方公司联系电话]

#工程概况：

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

施工范围：[施工范围描述]

#施工期限：

开工日期：[开工日期]

竣工日期：[竣工日期]

#施工方式：

施工方式描述：[施工方式描述]

#工程质量：

工程质量标准：[工程质量标准]

#合同价款：

合同总价：[合同总价]

支付方式：[支付方式描述]

#材料设备供应：

材料设备供应方式：[材料设备供应方式]

#双方责任：

1.甲方责任：

-提供施工所需的水电资源。

-确保施工区域的安全和畅通。

-及时支付工程进度款。

-负责工程的验收工作。

-负责协调与其他施工单位的关系。

-其他甲方应承担的责任。

2.乙方责任：

-按期完成施工任务，确保施工质量。

-遵守施工现场的安全规定。

-合理配置施工人员和设备，确保施工进度。

-负责施工区域的设备、材料的安全保管。

-及时向甲方提供施工进度和质量的反馈。

-其他乙方应承担的责任。

#违约责任：

1.甲方违约：

-未按时支付工程进度款的，每逾期一天，支付合同总价千分之五的违约金。

-违反合同约定，导致工程无法按时交付的，应支付合同总价百分之十的违约金。

-其他甲方违约应承担的责任。

2.乙方违约：

-未按时完成施工任务的，每逾期一天，支付合同总价千分之五的违约金。

-施工质量不符合合同约定的，应支付合同总价百分之十的违约金。

-其他乙方违约应承担的责任。

#争议解决：

双方应友好协商解决施工过程中的争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体约定如下：

1.仲裁方式解决争议。2.通过诉讼解决争议。3.其他争议解决方式。仲裁或诉讼地点为：[仲裁或诉讼地点]。仲裁或诉讼费用由败诉方承担。在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。双方同意在争议解决过程中，不得采取任何可能加剧争议的措施，包括但不限于停工、罢工等。双方应积极配合，协助仲裁机构或法院尽快解决争议。在仲裁或诉讼过程中，如一方有严重违反合同的行为，另一方有权要求违约方承担违约责任并赔偿因此造成的损失。仲裁裁决或法院判决是终局裁决，对双方具有法律约束力。双方应遵守仲裁裁决或法院判决，履行裁决或判决所确定的义务。如有任何疑问或需要进一步协商，请随时联系双方负责人。双方负责人联系方式如下：甲方负责人：[甲方负责人姓名]，联系电话：[甲方负责人电话]；乙方负责人：[乙方负责人姓名]，联系电话：[乙方负责人电话]。本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

#甲方（发包方）：

公司名称：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

联系人：[甲方公司联系人]

联系电话：[甲方公司联系电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系人：[乙方公司联系人]

联系电话：[乙方公司联系电话]

#工程概况：

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

施工范围：[施工范围]

#承包方式及内容：

承包方式：[承包方式]

承包内容：[承包内容]

#工程期限：

开工日期：[开工日期]

竣工日期：[竣工日期]

#工程价款及支付方式：

工程价款：[工程价款]

支付方式：