餐厅装修劳务合同范本6篇.docx

餐厅装修劳务合同范本6篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方餐厅装修劳务事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程承包方式：_________

3.工程期限：自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

4.工程总价款：_________元，大写：_________元整。

二、施工准备及工期延误

1.甲方应在开工前办理好施工所涉及的相关手续，包括施工许可证、施工场地使用证等。

2.乙方应在开工前组织好施工队伍，确保施工人员安全培训合格，并配备必要的安全设备。

3.如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

4.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、施工内容及要求

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸进行装修施工，确保施工质量符合相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

3.乙方应确保所使用的装修材料符合环保标准，并提供相应的环保证明。

4.乙方应在施工过程中做好防火、防盗等安全工作，确保施工期间的安全。

四、付款方式及期限

1.甲方应在签订合同后支付乙方工程总价款的_________%，即_________元。

2.乙方完成施工任务并通过甲方验收后，甲方应支付乙方剩余的工程款项。

3.如甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

五、验收及保修

1.乙方完成施工任务后，应通知甲方进行验收。

2.甲方应在收到通知后_________天内组织验收，并签署验收报告。如有需要整改的地方，应提出书面整改意见。

3.乙方在保修期内承担保修责任，保修期为工程验收合格之日起的_________个月。在保修期内，如因施工原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。如因甲方使用不当造成的质量问题，乙方可收取合理的维修费用。

4.保修期满后，乙方不再承担保修责任。如甲方需要继续保修服务，应与乙方协商签订新的保修合同。

六、违约责任及争议解决

1.如一方违约，应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。

2.如因本合同产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（发包人）：_________（签字或盖章）

乙方（承包人）：_________（签字或盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（业主）：___________

乙方（施工单位）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就餐厅装修劳务事宜达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：___________

3.工程内容：餐厅内部装修及装饰

4.工程期限：自合同签订之日起至装修完成之日止

二、劳务报酬及支付方式

1.劳务报酬：甲方按照乙方提供的装修方案及报价支付劳务报酬。具体报酬金额根据装修方案及报价单确定。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方总劳务报酬的50%作为预付款。装修完成后，甲方再支付剩余的50%。

三、施工要求及验收标准

1.施工要求：乙方需按照甲方提供的装修方案及报价单施工，确保施工质量符合相关标准。在施工过程中，乙方需严格遵守安全操作规程，确保施工期间的安全。

2.验收标准：装修完成后，甲方需进行验收。验收标准为装修方案及报价单中约定的各项要求。验收时，乙方需提供相关施工记录及材料证明。

四、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方的情况及违约程度确定。

2.赔偿标准：因乙方原因导致装修质量不符合相关标准或施工期间发生安全事故，乙方需承担相应的赔偿责任。赔偿标准根据损失程度确定。

五、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院