建设工程施工合同优先受偿权8篇.docx

建设工程施工合同优先受偿权8篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程施工合同优先受偿权达成如下协议：

一、协议背景

鉴于甲方拖欠乙方建设工程施工款项，乙方在多次催讨无果的情况下，双方经过友好协商，同意将建设工程施工合同优先受偿权授予乙方，以维护乙方的合法权益。

二、协议内容

1.优先受偿权的定义：本协议中的优先受偿权，是指乙方在甲方拖欠施工款项的情况下，享有优先于其他债权人获得甲方财产的权利。

2.优先受偿权的范围：乙方的优先受偿权适用于甲方拖欠乙方的全部施工款项，包括但不限于工程进度款、结算款、质保金等。

3.优先受偿权的行使条件：乙方在行使优先受偿权时，应满足以下条件：

（1）甲方确实存在拖欠乙方施工款项的行为；

（2）乙方已经向甲方发出了书面催告，要求甲方支付拖欠的施工款项；

（3）甲方在收到乙方催告后，仍未在规定期限内支付施工款项。

4.优先受偿权的行使方式：乙方在行使优先受偿权时，有权选择以下一种或多种方式：

（1）与甲方协商，达成延期支付或分期支付的协议；

（2）要求甲方立即支付全部拖欠的施工款项；

（3）通过法律途径，如仲裁或诉讼，强制甲方支付拖欠的施工款项。

5.优先受偿权的限制：乙方的优先受偿权受到以下限制：

（1）甲方已支付或担保的施工款项，乙方不得重复主张优先受偿权；

（2）乙方不得对甲方非因建设工程施工而产生的债务主张优先受偿权。

三、争议解决

如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他部分。

四、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（发包人）：_________（签字或盖章）

日期：_________年_________月_________日

乙方（承包人）：_________（签字或盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，经双方协商，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.承包范围：XXXX

5.合同工期：XXXX

6.质量等级：XXXX

7.合同价款：XXXX

二、优先受偿权条款

1.优先受偿权确认：乙方确认，根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，乙方在本合同项下的建设工程施工合同中享有优先受偿权。乙方可以在发包人未按照合同约定支付工程款的情况下，通过法律途径主张优先受偿权。

2.优先受偿权范围：乙方的优先受偿权仅限于本合同项下的建设工程施工合同所涉及的工程款，不包括其他合同项下的款项或与本合同无关的款项。乙方不得将优先受偿权扩大到其他合同项下或与本合同无关的款项。

3.优先受偿权行使方式：乙方可以通过以下方式行使优先受偿权：

（1）在发包人未按照合同约定支付工程款的情况下，乙方可以向人民法院申请支付令或提起诉讼，要求发包人支付拖欠的工程款；

（2）在发包人破产或资不抵债的情况下，乙方可以通过参与破产清算或协商债务重组的方式，主张优先受偿权。

4.优先受偿权限制：乙方的优先受偿权受到以下限制：

（1）优先受偿权的行使必须在合同约定的工程款支付期限届满后进行；

（2）乙方在行使优先受偿权时，不得损害其他债权人的合法权益；

（3）乙方在行使优先受偿权时，应当遵守法律法规和有关政策的规定，不得采取非法手段或暴力手段。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同项下的工程款为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。

2.支付方式：发包人应按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。具体支付方式如下：

（1）预付款：合同