外墙乳胶漆工程承包施工合同7篇.docx

外墙乳胶漆工程承包施工合同7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就外墙乳胶漆工程承包施工事宜，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：外墙乳胶漆工程

2.工程地点：_________

4.承包方式：包工包料

二、工期要求

1.乙方应在合同签订后尽快安排进场施工，工期为XX天。

2.乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务，若因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、质量要求

1.乙方必须按照甲方认可的设计方案进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.在施工过程中，乙方应严格控制施工质量，确保墙面平整、光滑、无瑕疵。

3.乙方应在施工完成后进行质量自检，并提交质量检查报告给甲方。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币XX元整（￥XX元）。

2.乙方完成施工任务并通过甲方验收后，甲方将支付合同价款的XX%给乙方。

3.剩余XX%的合同价款将作为质量保证金，在工程质量保修期满后无质量问题的情况下支付。

五、违约责任

1.若因乙方原因造成工期延误或施工质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。

2.甲方若未按时支付合同价款或提出合理的设计方案，也将承担相应的违约责任。

六、其他约定

1.在施工过程中，乙方应遵守甲方的安全、环保等规定，确保施工顺利进行。

2.乙方应做好施工记录，并在施工完成后提交施工记录给甲方。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。

3.合同终止后，乙方应积极配合甲方进行工程结算和资产清算。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。若协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。法院作出的判决结果将对双方产生法律效力。若一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日结束。

2.如有特殊情况，双方可协商顺延工期。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元整（￥XX,000,000），其中外墙乳胶漆费用为人民币XX元整（￥XX,000,000）。

2.乙方在签订合同后，应提交相应的材料清单和预算，经甲方审核无误后，向乙方支付工程款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX,000,000）。

3.乙方完成外墙乳胶漆施工后，向甲方提交结算清单，甲方在收到结算清单后XX个工作日内审核完毕，并支付剩余工程款。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须按照合同约定和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合验收要求。

2.甲方在收到结算清单后，会组织相关人员进行验收，验收标准为：[验收标准]

3.如果验收不合格，乙方需要进行整改，并承担相应的费用。

第五条甲方责任与义务

1.甲方需按时向乙方支付工程款，确保施工顺利进行。

2.甲方需为乙方提供必要的工作条件和支持，确保施工顺利进行。

3.甲方需及时与乙方沟通，解决施工过程中的问题。

第六条乙方责任与义务

1.乙方需按照合同约定和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合验收要求。

2.乙方需按时向甲方提交结算清单和相关资料。

3.乙方需积极配合甲方的验收工作，确保验收顺利进行。

第七条违约责任及赔偿

1.甲方若未按照合同约定向乙方支付工程款，则自逾期之日起，每日需向乙方支付应