包工不包料建房合同范本6篇.docx

包工不包料建房合同范本6篇

篇1

甲方（发包人）：

姓名：

身份证号：

联系电话：

乙方（承包人）：

姓名：

身份证号：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建房工程的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：

2.工程规模：建筑面积约平方米。

3.工程内容：房屋主体结构施工，包括基础、梁、柱、墙、板等部分的施工。

二、承包方式

1.乙方采用包工不包料的方式进行施工，即乙方负责施工所需的人工和机械费用，甲方负责提供施工所需的材料。

2.乙方应自备施工所需的大型机械设备和辅助工具。

3.甲方应确保施工所需材料的供应，并承担材料费用。

三、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商顺延工期。

四、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关建筑标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。

3.工程竣工后，双方应共同进行工程质量验收，确保工程质量符合合同约定。

五、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币元整（大写：元整）。该价款包括乙方施工所需的人工费和机械费，但不包括甲方提供的材料费。

2.甲方应在工程开工前向乙方支付工程预付款人民币元整（大写：元整）。预付款在结算时扣除。

3.乙方完成基础工程施工后，甲方应支付工程进度款人民币元整（大写：元整）。进度款在结算时扣除。

4.工程竣工验收合格后，双方进行结算。结算时，甲方应支付工程尾款人民币元整（大写：元整）。尾款支付后，本合同即告终止。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，直至甲方支付相应款项。因此导致的工期延误和损失由甲方承担。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。因此导致的工期延误和损失由乙方承担。

3.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商顺延工期，并共同承担相关损失。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同的修改和补充，必须经双方协商一致后，以书面形式进行确认。修改和补充后的合同视为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

九、其他约定事项

1.甲方应确保施工场地的道路畅通、水电供应等必要条件。因此导致的工期延误和损失由甲方承担。

2.乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定和环境保护要求，确保施工过程中的安全环保工作得到有效执行。如有违反相关规定的行将受到相应的处罚。本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。甲乙双方在履行合同过程中应严格遵守合同约定和相关法律法规的规定，确保工程顺利进行并达到预定目标。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行包工不包料建房事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及范围

1.承包方式：包工不包料，甲方负责提供建筑材料，乙方负责施工。

2.承包范围：乙方负责施工的全部工程，包括基础工程、主体工程、屋面工程、装饰工程等。

三、施工期限

1.施工开始日期：_________

2.施工结束日期：_________

3.延期开工或中途停工的处理方法：如因甲方原因延期开工或中途停工，乙方有权要求甲方承担相应的损失费用；如因乙方原因延期开工或中途停工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、工程质量及验收

1.工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收规范》及相关标准执行。

2.验收方法：按照《建筑工程施工质量验收规范》及相关标准进行验收。

3.验收时间：施工结束后，甲方应在合理时间内组织验收