合同样本 学校施工合同8篇.docx

合同样本学校施工合同8篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同文件组成及解释顺序

1.本合同文件包括《建设工程施工合同》及附件。

2.除非专用合同条款另有约定，否则本通用合同条款的“发包人”指本合同的甲方，“承包人”指本合同的乙方，“项目经理”指乙方的项目经理，“监理人”指本工程监理单位，“设计单位”指本工程设计单位。

3.甲方和乙方在履行合同时，应本着诚实信用的原则，按照合同约定全面履行自己的义务。

第三条合同的生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同在下列情形之一出现时终止：1）当保修期满后，双方未提出终止合同的；2）当发包人提前给付全部工程价款后，双方未提出终止合同的；3）当承包人提前完成施工任务，发包人同意提前支付全部工程价款后，双方未提出终止合同的。

第四条合同的变更与转让

1.双方协商一致，可以变更合同。变更合同应签订书面协议。

2.乙方将合同转让给其他单位经营的，必须事先征得甲方同意。

第五条双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方派驻施工现场的工程师姓名：_________；职务：_________；联系电话：_________。甲方派驻施工现场的工程师代表甲方负责协调解决施工过程中的问题。乙方项目经理部人员如有变动，乙方应及时书面通知甲方，甲方在接到书面通知后5个工作日内予以认可。

2.甲方应在施工合同签订后5个工作日内向乙方提供完整的施工图纸和设计要求。由于甲方提供施工图纸和设计要求的时间推迟导致开工时间推迟的，开工日期相应顺延。甲方保证提供的施工图纸和设计要求真实、准确、完整、合法、有效，并承担由此给乙方造成的一切损失。

3.甲方负责办理施工许可证和其他相关证件，并承担其费用。由于甲方办理施工许可证和其他相关证件的时间推迟导致开工时间推迟的，开工日期相应顺延。

4.甲方负责提供施工场地的水源、电源和排水系统，并承担其费用。由于甲方提供的水源、电源和排水系统的故障导致工期延误的，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。

5.甲方应按合同约定及时支付工程款项。若甲方未能按合同约定及时支付工程款项，乙方有权停止施工，直至收到款项后再恢复施工，由此造成的损失由甲方承担。

6.甲方应尊重乙方的技术成果和技术优势，并保护乙方的合法权益。若甲方侵犯了乙方的技术成果和技术优势，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。

7.甲方应在竣工验收合格后及时返还乙方的竣工资料，并支付竣工结算款项。若甲方未能按时返还竣工资料和支付竣工结算款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

8.甲方应积极配合乙方的工作，及时提供所需的资料和支持。若甲方未能及时提供所需的资料和支持，导致工期延误或工程质量问题，乙方有权要求甲方承担相应的责任。

9.甲方应严格遵守合同条款和法律法规的规定，不得擅自变更或解除本合同。若甲方擅自变更或解除本合同，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。

10.甲方应保证所拨付的款项来源合法、合规，否则由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。

11.在施工过程中，如遇文物或古迹等不明障碍物时，乙方应立即停止施工并通知甲方到现场进行处理。在甲方处理期间所花费的一切费用由甲方承担。

12.在施工过程中如发生意外事件或不可抗力事件导致工期延误或工程质量问题，乙方应及时通知甲方并采取相应的措施防止损失扩大。此时乙方不承担任何责任。但乙方应及时向甲方提交有关资料以便甲方进行保险索赔。若甲方未办理相关保险索赔事宜而给乙方造成损失时则应由甲方承担相应责任。

13.当发现施工图有错误时（包括设计错误和计算错误等），乙方应及时提出书面意见交于甲方代表转交设计单位处理；处理期间造成工期延误或经济损失由责任方负责承担相应责任及赔偿损失费用（包括修改设计、加固、拆除重建等费用）。若责任方无法确定时则应由建设单位与设计单位共同协商处理办法并承担相应责任及赔偿损失费用；协商不成时可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决争议问题；仲裁或诉讼期间造成工期延误或经济损失由责任方负责承担相应责任及赔偿