施工合同营改增8篇.docx

施工合同营改增8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本施工合同达成如下协议：

一、合同背景

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、合同目的

通过本合同，甲方将工程发包给乙方，乙方将按照甲方的要求和标准，负责工程的实施和完成。双方共同遵守合同条款，确保工程质量、进度和安全。

三、合同范围

1.乙方负责工程的现场勘查、设计、施工和验收等工作。

2.乙方需按照甲方的要求，提供详细的施工图纸和材料清单。

3.乙方需确保施工质量符合相关标准和要求，并通过验收。

4.乙方需按合同约定完成施工任务，确保施工进度符合甲方要求。

5.乙方需对施工过程中的安全负责，确保施工期间无事故发生。

四、合同条款

1.合同签订后，乙方需按照甲方要求提交详细的施工图纸和材料清单，甲方审核无误后，乙方方可施工。

2.乙方需确保施工质量符合相关标准和要求，如有质量问题，乙方需承担全部责任并进行修复。

3.乙方在施工过程中，需遵守安全操作规程，确保施工期间无事故发生。如有安全事故发生，乙方需承担全部责任并进行处理。

4.乙方需按合同约定完成施工任务，确保施工进度符合甲方要求。如有延误工期的情况，乙方需承担违约责任并进行赔偿。

5.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工质量符合要求。甲方如发现质量问题或安全隐患，有权要求乙方进行整改或停工处理。

6.乙方需积极配合甲方的监督和管理，确保施工顺利进行。乙方如有违规行为或不当行为，甲方有权对乙方进行处罚或终止合同。

7.工程竣工验收后，乙方需向甲方提交完整的竣工资料和结算资料。甲方审核无误后，乙方向甲方提交结算发票。甲方在收到结算发票后，按合同约定支付乙方的施工款项。

8.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕后终止。在合同执行过程中，双方应共同遵守合同条款和约定，确保施工质量和进度符合要求。

9.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。如有争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

五、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同执行过程中，双方应共同遵守合同条款和约定，确保施工质量和进度符合要求。

2.本合同自竣工验收合格并结算完毕后终止。在合同终止后，双方应友好协商解决未完成的工作和款项结算问题。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。如有争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

六、其他约定

1.乙方需确保施工现场的整洁和卫生，遵守环保法规和相关规定。如有违规行为或不当行为，甲方有权对乙方进行处罚或终止合同。

2.乙方需确保施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。如有安全事故发生，乙方需承担全部责任并进行处理。

3.甲方有权对乙方的施工情况进行检查和抽查，确保施工质量和进度符合要求。甲方如发现质量问题或安全隐患，有权要求乙方进行整改或停工处理。

4.乙方需积极配合甲方的检查和抽查工作，如实反映施工情况并提供相关证据材料。如有违规行为或不当行为被查实，乙方需承担相应的法律责任和处罚措施。

5.乙方需确保施工期间的材料和设备供应及时、质量合格且价格合理。如有质量问题或价格纠纷情况发生，双方应友好协商解决。协商不成的任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

6.在施工过程中因不可抗力因素（如自然灾害、社会突发事件等）导致施工延误或无法完成的情况发生时双方应友好协商解决方案并免除违约责任及处罚措施共同应对不可抗力因素带来的挑战和损失保障施工顺利进行并按时交付验收成果综上所述本施工合同旨在明确甲乙双方的权利和义务规范施工行为保障施工质量和进度符合甲方要求并促进双方的合作与信任若甲乙双方能够共同遵守合同条款和约定必定能够实现共赢的目标并为未来的合作奠定良好的基础

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

鉴于甲方与乙方拟签署涉及营改增政策的施工合同