南京市建设工程预拌混凝土供应合同范本7篇.docx

南京市建设工程预拌混凝土供应合同范本7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（需方）：[甲方名称]

乙方（供方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方所需预拌混凝土供应事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.施工单位：[施工单位]

4.设计单位：[设计单位]

5.监理单位：[监理单位]

二、预拌混凝土供应要求

1.品种、规格及数量：甲方所需预拌混凝土品种、规格及数量，需提前向乙方提供详细计划。乙方根据甲方提供的计划，按时按量供应预拌混凝土。

2.供应时间：乙方应在接到甲方供应通知后，按照约定的时间将预拌混凝土送达施工现场。如因乙方原因未能按时送达，造成甲方工期延误等损失，乙方应承担相应责任。

3.供应方式：乙方应采用混凝土搅拌车将预拌混凝土直接送达施工现场，并负责对混凝土的卸载和现场指导。甲方应提供必要的卸货设备和人员。

4.质量要求：乙方应保证所供应的预拌混凝土符合相关质量标准，如混凝土强度、坍落度等。如因混凝土质量问题造成甲方工程质量问题，乙方应承担相应责任。

三、计价与支付方式

1.计价方式：双方应根据市场情况和合同约定，确定预拌混凝土的单价。该单价包括混凝土材料费、加工费、运输费等所有费用。具体单价详见合同附件。

2.支付方式：甲方应在收到乙方的合格发票后，按照合同约定支付预拌混凝土款项。具体支付时间和方式详见合同附件。

四、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。具体违约责任详见合同附件。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定供应预拌混凝土，应承担相应的违约责任。具体违约责任详见合同附件。

五、争议解决

1.友好协商：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议和问题。如协商不成，可通过以下方式解决：

2.调解和仲裁：双方可寻求第三方机构进行调解。如调解仍无法解决问题，可约定通过仲裁方式解决争议。具体仲裁机构和程序详见合同附件。

3.诉讼：如仲裁结果仍无法让双方满意，双方可依法向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查和审理工作。

六、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保工程顺利进行。

2.合同终止：本合同在以下情况下终止：一是工程竣工验收合格；二是双方协商一致解除合同；三是出现法律法规规定或合同约定的其他终止情形。合同终止后，双方应按照国家有关法律法规的规定进行结算和清理工作。

七、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：双方应对合同履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密承担必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向第三方泄露相关信息。

2.合同修改和补充：如需对合同进行修改或补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。协议内容与合同具有同等法律效力。

3.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决方案。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会异常事件等不可预见、不可避免且无法克服的客观情况。

4.通知与送达：双方应确保合同中填写的通讯地址和联系方式准确无误。如需变更通讯地址或联系方式，应及时书面通知对方。因通知不畅导致合同无法按时履行或无法履行，责任由过错方承担。

5.合同附件：本合同附件包括计价与支付方式、违约责任、争议解决等相关约定。附件内容与合同具有同等法律效力。如需对附件内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。协议内容与附件具有同等法律效力。

6.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规的规定。如因法律法规变更导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决方案。协商不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决争议。具体仲裁机构和程序详见合同附件。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

建设单位：[建设单位]

联系电话：[建设单位联系电话]

地址：[建设单位地址]

设计单位：[设计单位]

联系电话：[设计单位联系电话]

地址：[设计单位地址]

监理单位：[监理单位]

联系电话：[监理单位联系电话]

地址：[监理单位地址]

施工单位：[施工单位]

联系电话：[施工单位联系电话]

地址：[施工单位地址]