河河堤分包施工合同5篇.docx

河河堤分包施工合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：河河堤分包施工工程

工程地点：[具体地点]

发包方：[发包方公司名称]

承包方：[承包方公司名称]

签订日期：[合同签订日期]

一、工程概况

本工程为河河堤分包施工工程，具体包括河河堤的挖掘、运输、填筑、压实等施工作业。工程地点位于[具体地点]，是一个重要的水利工程。

二、合同双方

1.发包方：[发包方公司名称]

2.承包方：[承包方公司名称]

三、工程要求

1.工程质量：乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求，确保施工质量符合相关标准。甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

2.工程进度：乙方应根据甲方制定的施工进度计划，按时完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.工程安全：乙方应确保施工过程中的安全，防止事故发生。甲方有权对施工现场进行安全监督。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：本工程合同价款为[具体金额]元。该价款已包含乙方完成本工程所需的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、运输费等。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方[预付款金额]元作为预付款。剩余款项应根据乙方完成的施工进度进行支付，具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按时支付合同价款或未提供必要的技术支持和监督，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方施工质量不符合相关标准或未按时完成施工任务，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。

六、争议解决

1.争议解决方式：如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决条款：在争议解决过程中，甲乙双方应遵守相关法律法规和司法解释的规定，依法维护自己的合法权益。同时，甲乙双方也应尊重仲裁裁决或法院判决的结果，按时履行裁决或判决义务。

七、其他条款

1.必威体育官网网址条款：甲乙双方应对本合同内容及履约过程中涉及的商业秘密和技术秘密必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.合同生效条款：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，甲乙双方应认真履行自己的义务，确保本合同的顺利实施。

3.补充条款：本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。补充条款应为本合同的组成部分，具有与本合同相同的法律效力。

综上所述，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成如下协议：甲方将河河堤分包施工工程交给乙方施工，乙方应按照甲方的要求和标准完成施工任务，甲方将按照合同约定支付乙方相应的合同价款。同时，甲乙双方也应遵守本合同的各项条款，确保本合同的顺利实施。如有任何争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

发包方（全称）：[发包方名称]

承包方（全称）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行河河堤分包施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：河河堤分包施工工程

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：河河堤分包施工，包括堤身填筑、护坡、排水等施工内容

4.工程规模：工程总量约为[工程量]立方米

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、工程质量

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准。

2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量达到优良标准。

3.甲方有权对工程质量进行监督检验，并提出改进意见。乙方应积极配合，并按照甲方要求进行整改。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币[合同价款]元整（￥[合同价款]）。该价款为包干价，包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同价款的XX%作为预付款。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。具体支付时间和金额按照合同约定执行。

五、竣工验收及保修期

1.竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后XX