江西省建设工程施工合同8篇.docx

江西省建设工程施工合同8篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX。

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程范围和内容：XXXX。

4.工程造价：XXXX元。

二、施工准备

1.甲方在开工前应办妥相关手续，并向乙方提供以下资料：

（1）本工程有关的图纸和技术资料；

（2）设计会审记录；

（3）材料设备供应清单及供货方式；

（4）提供施工用水、用电的驳接点及施工场地；

（5）当地有关部门对施工场地的规定和提出的要求。

2.乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，编制施工组织设计或施工方案，做好施工前的各项准备工作。

三、施工时间和进度

1.乙方应在XXXX年XXXX月XXXX日开始施工，工期为XXXX天。

2.乙方应在每月的XXXX号向甲方报送月度施工计划和已完成的工程量月报。甲方在接到月报后XX天内予以确认或提出修改意见。

3.乙方应按甲方确认的月度施工计划施工，并根据实际情况及时调整施工计划。

4.乙方应确保施工进度，确保工程在约定的工期内完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量和验收

1.乙方应确保施工质量符合施工图纸、设计说明和相关质量验收规范的要求。

2.甲方应在收到工程竣工资料后XX天内予以确认或提出修改意见。甲方在确认工程竣工资料后，应组织有关人员进行竣工验收。

3.竣工验收时，如发现工程质量不符合合同约定或存在重大质量问题，甲方有权要求乙方停工整改。因整改造成的工期延误和费用增加由乙方承担。

4.竣工验收通过后，乙方应将工程移交给甲方，并办理移交手续。移交后工程的保管责任由甲方承担。

五、保修责任

1.乙方应确保工程质量符合合同约定和相关质量验收规范的要求。工程竣工验收通过后，乙方应负责工程的保修工作。保修期为XX年。在保修期内，如因乙方原因造成工程质量问题或故障，乙方应及时无偿维修。

2.甲方在保修期内发现工程质量问题或故障时，应及时通知乙方。乙方应在接到通知后XX天内予以维修完成。如因乙方原因未能及时维修完成，甲方有权委托其他单位维修，维修费用由乙方承担。

六、合同价款与支付方式

1.本工程合同价款为人民币XXXX元整（￥XXXX）。该价款已包含人工、材料、机械等所有费用。甲方无需支付其他额外费用。

2.乙方在达到甲方要求的施工进度和工程质量后，可向甲方提交支付申请。甲方在接到支付申请后XX天内予以审核并支付款项。具体支付方式如下：

（1）开工前支付合同价款的XX%；

（2）每月支付已完工程量对应价款的XX%；

（3）竣工验收通过后支付合同价款的XX%。

3.如因甲方原因造成工期延误或合同内容变更，双方应协商调整合同价款。调整后合同价款以双方协商确定的补充协议为准。

七、违约责任

1.如因一方原因导致合同无法按时履行或无法完全履行，违约方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）如因乙方原因导致工期延误或工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因此给甲方造成的损失；

（2）如因甲方原因导致工期延误或合同内容变更，甲方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因此给乙方造成的损失。

2.违约金的计算方式如下：每延误一天工期，违约金为合同价款的XX%；每降低一个质量等级，违约金为合同价款的XX%。违约金最高不超过合同价款的XX%。

3.违约方应在违约发生后XX天内向另一方提交违约报告和赔偿方案。另一方在接到违约报告和赔偿方案后XX天内予以确认或提出修改意见。违约方应按双方协商确定的赔偿方案进行赔偿。

八、争议解决方式

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。

2.争议解决期间，双方应遵守必威体育官网网址义务，不得泄露涉及争议的商业秘密和技术秘密。争议解决完毕后，双方应对涉及争议的商业秘密和技术秘密进行必威体育官网网址，并不得将相关信息泄露给第三方。

3.争议解决期间和完毕后，双方应积极配合法院进行调解和判决工作。

篇2

合同编号：XXXXXX

发包