建筑项目技术分包补充合同（2024版）一.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建筑项目技术分包补充合同（2024版）一

本合同目录一览

一、技术分包范围及内容

1.1分包项目的具体范围

1.2分包项目的技术要求

1.3分包项目的质量标准

二、分包方的义务与责任

2.1分包方的技术能力要求

2.2分包方的施工组织与管理

2.3分包方的质量保证措施

三、总包方的义务与责任

3.1总包方的技术支持与配合

3.2总包方的质量管理

3.3总包方的安全监督

四、合同价款与支付

4.1合同价款的确定

4.2支付方式与时间

4.3价款调整的条件与方法

五、合同工期与进度

5.1合同工期的约定

5.2工程进度的要求

5.3工期延误的处理

六、技术交底与验收

6.1技术交底的要求

6.2工程验收的标准与程序

6.3验收不合格的处理

七、违约责任与赔偿

7.1违约行为及责任

7.2赔偿金额的计算方法

7.3违约责任的免除

八、争议解决方式

8.1争议解决的方式

8.2争议解决的时效

8.3仲裁或诉讼的地点及法院

九、合同的变更与解除

9.1合同变更的条件

9.2合同解除的条件

9.3变更与解除的程序

十、合同的生效、终止与档案归档

10.1合同的生效条件

10.2合同的终止条件

10.3档案归档的要求

十一、其他条款

11.1必威体育官网网址条款

11.2不可抗力条款

11.3法律、法规规定的其他事项

十二、合同的附件

12.1分包项目详细技术方案

12.2分包项目施工组织设计

12.3分包项目质量保证措施方案

十三、合同的签署

13.1合同签署的时间

13.2合同签署的地点

13.3合同签署的主体

十四、合同的份数

14.1合同正本份数

14.2合同副本份数

14.3合同副本发送单位及人员

第一部分：合同如下：

一、技术分包范围及内容

1.1分包项目的具体范围

本合同分包范围包括建筑项目中的X（具体分包内容），包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装、调试、验收等。

1.2分包项目的技术要求

分包方应按照总包方提供的技术文件、图纸、规范等要求进行施工，并保证分包项目的技术指标达到设计要求。

1.3分包项目的质量标准

分包项目应符合国家相关法律法规、行业标准及总包方的质量要求。分包方应按照分包合同的约定，保证分包项目的质量，确保分包项目顺利通过验收。

二、分包方的义务与责任

2.1分包方的技术能力要求

分包方应具备完成分包项目所需的技术能力、专业人员和施工设备。分包方应对分包项目的质量、安全、进度等负责。

2.2分包方的施工组织与管理

分包方应制定详细的施工组织设计，明确施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施等，并报送总包方备案。

2.3分包方的质量保证措施

分包方应建立健全质量管理体系，对分包项目的施工过程进行严格控制，确保分包项目的质量。

三、总包方的义务与责任

3.1总包方的技术支持与配合

总包方应向分包方提供完整的技术文件、图纸、规范等，并负责对分包方进行技术交底。总包方应协助分包方解决施工过程中遇到的技术问题。

3.2总包方的质量管理

总包方应对分包项目的质量进行监督，确保分包项目的质量符合设计要求。总包方有权对分包项目的施工过程进行查验，并提出整改意见。

3.3总包方的安全监督

总包方应对分包项目的施工安全进行监督，确保分包项目的施工安全。分包方应按照总包方的要求，做好施工现场的安全防护工作。

四、合同价款与支付

4.1合同价款的确定

本合同价款为分包项目的完成价，具体金额根据分包项目的实际完成情况确定。

4.2支付方式与时间

本合同价款采用分期支付方式，具体支付时间及金额根据分包项目的进度安排进行。

4.3价款调整的条件与方法

分包项目的价款调整按照合同约定的条件和方法进行。如因不可抗力等因素导致分包项目的实际成本发生较大变化，双方可协商调整价款。

五、合同工期与进度

5.1合同工期的约定

本合同约定的合同工期为分包项目的完成时间，具体工期根据分包项目的实际进度安排确定。

5.2工程进度的要求

分包方应按照分包合同约定的工期完成分包项目。如因分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应的违约责任。

5.3工期延误的处理

如因不可抗力等不可预见原因导致工期延误，双方可协商延长合同工期。如非分包方原因导致工期延误，分包方应根据合同约定承担违约责任。

八、争议解决方式

8.1争议解决的方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提