工程电气承包合同范本(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

工程电气承包合同范本(2024版)

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

1.5工程量清单

2.合同主体

2.1承包人信息

2.2发包人信息

2.3合同签订日期

3.工程价款

3.1合同总价

3.2工程款支付方式

3.3工程进度款支付

3.4工程质量保证金

3.5价格调整机制

4.工程质量与标准

4.1工程质量要求

4.2工程验收标准

4.3工程质量保证措施

5.工程进度

5.1工程开工日期

5.2工程竣工日期

5.3工程进度计划

5.4工程延期违约责任

6.材料与设备

6.1材料供应责任

6.2设备供应责任

6.3材料与设备质量要求

7.安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全防护措施

7.3安全事故处理

8.合同变更与解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

9.违约责任

9.1承包人违约责任

9.2发包人违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁机构

10.3诉讼管辖法院

11.合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

12.必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约责任

13.附录

13.1工程图纸

13.2技术说明书

13.3工程量清单

13.4合同附件

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2法律、法规变化

14.3合同解除或终止后的权利义务处理

14.4双方约定的其他事项

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：电气工程

1.2工程地点：项目施工现场

1.3工程规模：根据工程量清单所列内容进行施工

1.4工程性质：项目电气安装工程

1.5工程量清单：详见附件一

第二条合同主体

2.1承包人信息

承包人名称：电气工程有限公司

注册地址：

法人代表：

联系电话：

2.2发包人信息

发包人名称：项目开发有限公司

注册地址：

法人代表：

联系电话：

2.3合同签订日期：年月日

第三条工程价款

3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）

3.2工程款支付方式：按工程进度分阶段支付

3.3工程进度款支付：每完成一个阶段的工程，经发包人验收合格后，支付该阶段工程总价款的70%

3.4

工程质量保证金：合同总价款的5%，待工程验收合格后无息退还

3.5价格调整机制：合同签订后，如遇材料价格波动超过合同签订时市场价的10%，双方可协商调整合同价格

第四条工程质量与标准

4.1工程质量要求：符合国家电力行业施工及验收规范

4.2工程验收标准：按电力行业施工及验收规范进行验收

4.3工程质量保证措施：承包人应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量

第五条工程进度

5.1工程开工日期：年月日

5.2工程竣工日期：年月日

5.3工程进度计划：详见附件二

5.4工程延期违约责任：如承包人原因导致工程延期，应支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%

第六条材料与设备

6.1材料供应责任：承包人负责供应工程所需材料，并保证材料质量

6.2设备供应责任：承包人负责供应工程所需设备，并保证设备质量

6.3材料与设备质量要求：材料与设备应符合国家相关标准和规范要求

第八条合同变更与解除

8.1合同变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或双方协商一致，可以对合同进行变更

8.2合同解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，或双方协商一致，可以解除合同

第九条违约责任

9.1承包人违约责任：如承包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向发包人支付违约金，违约金为合同总价款的1%

9.2发包人违约责任：如发包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向承包人支付违约金，违约金为合同总价款的1%

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

10.2仲裁机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为仲裁委员会

10.3诉讼管辖法院：合同签订地人民法院

第十一条合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效

11.2合同变更程序：合同变更应签订书面变更协议，并由双方签字盖章确认

11.3合同终止条件：合同执行完毕，工程