建设工程施工地域管辖及协议执行准则(2024版)版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工地域管辖及协议执行准则(2024版)版B版

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3监理方

1.4施工地点

1.5工程内容

2.地域管辖

2.1适用法律

2.2合同纠纷解决方式

2.3诉讼或仲裁地点

3.协议执行准则

3.1工程进度

3.2工程质量

3.3工程安全

3.4环境保护

3.5费用支付

3.6变更管理

3.7违约责任

3.8合同终止

3.9争议解决

3.10合同的生效、修改和解除

4.合同的履行和验收

4.1发包方的义务

4.2承包方的义务

4.3监理方的义务

4.4工程验收

4.5工程移交

5.费用和支付

5.1工程总价

5.2预付款

5.3进度付款

5.4竣工结算

5.5付款方式

5.6税收

6.工期

6.1开工日期

6.2竣工日期

6.3工期延误

7.质量与保修

7.1工程质量标准

7.2质量控制

7.3质量验收

7.4保修期限

7.5保修责任

8.安全与环保

8.1安全生产要求

8.2安全生产措施

8.3环境保护要求

8.4环境保护措施

9.违约责任

9.1发包方的违约

9.2承包方的违约

9.3监理方的违约

9.4违约赔偿

10.合同的终止和解除

10.1合同终止条件

10.2合同解除程序

10.3解除后的责任处理

11.争议解决

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

11.4诉讼解决

12.合同的生效、修改和解除

12.1合同生效条件

12.2合同修改程序

12.3合同解除条件

13.必威体育官网网址条款

13.1必威体育官网网址内容

13.2必威体育官网网址期限

13.3泄露后的处理

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律变化

14.3合同附件

14.4合同修改记录

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

发包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即建设工程的项目业主或其合法授权的代表。

1.2承包方

承包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担建设工程施工任务的企业或个人。

1.3监理方

监理方是指根据本合同约定，对建设工程施工过程进行监督管理，确保工程质量和进度的一方。

1.4施工地点

施工地点是指本合同约定的建设工程的具体地理位置。

1.5工程内容

工程内容是指根据本合同约定，承包方应完成的工程建设任务，包括土建、安装、装修等工程。

第二条地域管辖

2.1适用法律

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.2合同纠纷解决方式

合同纠纷通过双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.3诉讼或仲裁地点

诉讼或仲裁地点为合同签订地。

第三条协议执行准则

3.1工程进度

承包方应按照合同约定的工期完成工程。如因承包方原因导致工程进度延误，应按照合同约定承担违约责任。

3.2工程质量

承包方应按照合同约定的质量标准完成工程。如工程质量不符合约定，发包方有权要求承包方返工、维修或赔偿。

3.3工程安全

承包方应按照有关法律法规和合同约定，确保施工安全，防止事故发生。如因承包方原因导致安全事故，应承担相应责任。

3.4环境保护

承包方应按照有关法律法规和合同约定，做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中不对环境造成污染。

3.5费用支付

发包方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。如发包方逾期支付，应按照合同约定支付逾期付款违约金。

3.6变更管理

合同履行过程中，如发生工程变更，应按照合同约定的程序进行变更管理。

3.7违约责任

违反本合同的约定，造成对方损失的，应承担违约责任。

3.8合同终止

有下列情形之一的，合同终止：

（1）合同约定的工程全部完成，并经发包方验收合格；

（2）发包方提前终止合同，且支付了相应违约金；

（3）承包方严重违约，发包方解除合同，且支付了相应违约金；

（4）法律、法规规定合同终止的其他情形。

3.9争议解决

本合同履行过程中发生的争议，通过双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.10合同的生效、修改和解除

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的修改和解除需经双方协商一致，并书面确认。

第八条合同的履行和验收

4.1发包方的义务

发包方应按照合同约定的时间和要求提供施工场