正规的公司承包合同范本8篇.docx

正规的公司承包合同范本8篇

篇1

发包方：_________（以下简称甲方）

承包方：_________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将项目承包给乙方施工事宜达成如下协议：

一、承包事项

乙方负责承包甲方位于_________的_________项目施工工程。具体内容包括：_________。

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包该施工工程，并需按照甲方提供的施工图纸及施工要求施工。

2.乙方需自行承担施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。

3.乙方需自行解决施工过程中的一切技术问题，确保施工质量符合甲方要求。

三、工期要求

1.乙方需在签订合同后尽快安排进场施工，并确保在约定工期内完成施工任务。具体工期根据甲方要求及现场实际情况确定。

2.如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

四、质量要求

1.乙方需确保施工质量符合甲方提供的施工图纸及施工要求，并通过甲方的质量验收。

2.在施工过程中，乙方需加强质量管控，确保每一道工序都符合质量标准，避免返工和浪费。

3.如因乙方原因导致施工质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

五、付款方式

1.甲方将按照施工进度和验收情况向乙方支付款项。具体支付节点和金额根据双方协商确定。

2.乙方需提供相应的发票和收据作为收款凭证。

3.如因乙方原因导致施工延误或质量问题，甲方有权拒绝支付相应款项，并要求乙方承担相应的违约责任。

六、违约责任

1.如因乙方原因导致施工延误或质量问题，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.乙方在施工过程中如有违反安全施工规定或环保规定的行为，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应的违约责任。

3.如因乙方原因导致施工合同无法按时履行，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

七、其他约定

1.乙方需严格遵守施工现场的安全施工规定和环保规定，确保施工过程中的安全环保。

2.乙方需积极配合甲方的现场管理和协调，确保施工顺利进行。

3.如因不可抗力或其他不可归责于乙方的原因导致施工延误或质量问题，双方应友好协商解决。

八、争议解决方式

1.如双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.双方同意以工程所在地为管辖地点。如管辖地点发生变化，双方应友好协商确定新的管辖地点。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款的约定。如因争议导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决方案。若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。同时，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实、遵守诉讼程序、维护自身合法权益。最终判决结果以法院生效判决为准。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、设备的准备工作，并到现场进行必要的施工调查。

2.本合同工程自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日结束，共_________天。实际开工日期以甲方批准的《开工报告》为准。

3.若因甲方原因造成工程停工，乙方实际施工进度将自动顺延。

第三条工程质量

1.工程质量标准：优良。乙方应严格按照施工规范、设计图纸的要求和甲方代表依据施工规范、设计图纸提出的施工要求，精心组织施工，确保工程质量达到优良标准。

2.工程质量验收：工程完工后，乙方应书面通知甲方进行质量验收。甲方代表在接到通知后，应在合同约定的验收时间内组织有关人员参加验收。甲方在验收过程中如提出整改意见，乙方应及时进行整改。整改完毕后，经甲方代表验收并确认工程符合优良质量标准后，签署验收意见。