工程建设项目精选协议范本（2024年）版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

工程建设项目精选协议范本（2024年）版B版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程性质

1.4工程规模

1.5工程投资估算

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

2.3设计单位

2.4监理单位

3.工程内容

3.1工程范围

3.2工程量清单

3.3工程质量标准

3.4工程进度安排

4.合同价格

4.1合同总价

4.2工程款支付

4.3价格调整

4.4计价方式

5.合同工期

5.1工期要求

5.2工期延误

5.3提前完成工程

6.工程质量

6.1质量控制

6.2质量验收

6.3质量保修

7.工程变更

7.1变更范围

7.2变更程序

7.3变更价款

8.合同的解除和终止

8.1解除条件

8.2终止条件

8.3解除和终止后的处理

9.违约责任

9.1发包人的违约责任

9.2承包人的违约责任

9.3设计单位的违约责任

9.4监理单位的违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁

10.3诉讼

11.合同的生效、修改和解除

11.1合同生效条件

11.2合同修改

11.3合同解除

12.合同的附件

12.1附件清单

12.2附件的效力

13.其他条款

13.1必威体育官网网址条款

13.2知识产权保护

13.3不可抗力

13.4法律法规变化

14.合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程建设项目名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。

1.3工程性质：明确指出工程的性质，如住宅、商业、工业等。

1.4工程规模：详细描述工程的建设规模，包括占地面积、建筑总面积、建筑高度等。

1.5工程投资估算：明确工程的投资预算，包括建筑安装工程费、设备购置费、预备费等。

第二条合同主体

2.1发包人：指具有工程发包主体资格的一方，具体名称应与合同签署方一致。

2.2承包人：指具有工程承包主体资格的一方，具体名称应与合同签署方一致。

2.3设计单位：负责工程设计的一方，具体名称应与合同签署方一致。

2.4监理单位：负责工程监理的一方，具体名称应与合同签署方一致。

第三条工程内容

3.1工程范围：详细列出工程包含的内容，包括土建、安装、装修等。

3.2工程量清单：附件中提供详细的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位等。

3.3工程质量标准：按照国家或行业相关标准执行，如GB502032011《建筑工程施工质量验收统一标准》等。

3.4工程进度安排：明确工程的开工日期、竣工日期及关键节点进度安排。

第四条合同价格

4.1合同总价：双方协商确定的工程合同总价，以人民币表示。

4.2工程款支付：明确工程款的支付方式、支付时间及支付比例。

4.3价格调整：因市场物价波动、政策调整等因素导致工程造价变化的处理方式。

4.4计价方式：本工程采用的计价方式，如固定单价、固定总价等。

第五条合同工期

5.1工期要求：明确工程的合同工期，以天数表示。

5.2工期延误：因乙方原因导致工期延误的处理方式。

5.3提前完成工程：因乙方原因提前完成工程的情况下，合同约定的处理方式。

第六条工程质量

6.1质量控制：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方及监理单位的监督。

6.2质量验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定的验收标准进行自检，并向甲方提交验收申请。

6.3

质量保修：乙方对工程质量承担保修责任，保修期限及保修范围应按照国家或行业相关规定执行。

第八条合同的解除和终止

8.1解除条件：合同解除的条件，如违反合同约定、不可抗力等。

8.2终止条件：合同终止的条件，如工程竣工、合同到期等。

第九条违约责任

9.1发包人的违约责任：发包人违反合同约定的责任及处理方式。

9.2承包人的违约责任：承包人违反合同约定的责任及处理方式。

9.3设计单位的违约责任：设计单位违反合同约定的责任及处理方式。

9.4监理单位的违约责任：监理单位违反合同约定的责任及处理方式。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方发生争议时，可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

10.2仲裁：双方约定仲裁委员会，如中国仲裁协会等。

10.3诉讼：双方约定诉讼法院，如项目所在地的人民法院。

第十一条