委托人授权律师代理建设工程范本.docxVIP

PAGE

1-

委托人授权律师代理建设工程范本

一、委托事项

(1)本委托人（以下简称“委托人”）特此授权律师（以下简称“代理人”）代理以下事项：就委托人与承包方（以下简称“承包方”）之间就建设工程项目的签订、履行、变更、终止等法律事宜进行协商、谈判和诉讼，包括但不限于合同的签订、修改、解除，工程款支付，质量纠纷处理，工期延误索赔，违约责任追究等。

(2)委托人授权代理人全权代表其进行与上述事项相关的所有法律行为，包括但不限于签署合同、提交文件、接受通知、申请仲裁、提起诉讼、参加调解、处理和解等，均视为委托人的行为，委托人对代理人的行为承担法律责任。

(3)代理人应在委托人授权范围内，根据法律法规、合同约定和委托人的指示，维护委托人的合法权益，争取最佳的解决方案。代理人在行使代理权时，应遵循诚实信用原则，保守委托人的商业秘密，不得泄露任何涉及委托人隐私的信息。如因代理人违反上述义务给委托人造成损失的，代理人应承担相应的法律责任。

二、代理权限

(1)代理人拥有对建设工程项目的全面代理权限，包括但不限于以下具体内容：签订和修改合同，处理合同争议，参与工程招投标，监督工程质量，协调工程进度，处理工程变更，申请工程延期，处理工程验收，处理工程结算，参与工程索赔，处理工程保险事宜，以及处理与工程相关的所有法律事务。

(2)在具体操作中，代理人有权代表委托人参加各类会议，如项目启动会、进度协调会、质量监督会等，并在会议中发表意见，提出建议。例如，在处理某大型住宅小区建设项目中，代理人代表委托人参与招投标过程，成功帮助委托人赢得了项目，合同金额高达数亿元。

(3)代理人在处理工程纠纷时，有权代表委托人提起诉讼或仲裁，包括但不限于索赔、违约责任追究等。例如，在某工程项目中，由于承包方未按合同约定完成工程，代理人代表委托人向法院提起诉讼，最终法院判决承包方赔偿委托人经济损失数百万元。此外，代理人在处理工程保险事宜时，有权代表委托人与保险公司进行协商，确保委托人的合法权益得到充分保障。

三、代理期限

(1)本代理权限的期限自本授权委托书签署之日起计算，为期三年。在此期限内，代理人有权代表委托人行使本授权委托书中约定的所有代理权限。以某大型商业综合体项目为例，由于该项目涉及复杂的设计变更和长期合同履行，代理期限的设定确保了项目从招标到竣工的全程法律支持。

(2)代理期限的结束不自动终止代理权限，除非委托人提前通知代理人或代理期限届满后未续签。在此期间，代理人应继续履行职责，确保委托人的合法权益不受侵害。例如，在某公路建设项目中，尽管原代理期限已过，但委托人因项目尚未竣工，故与代理人协商延长了代理期限，以保障项目顺利推进。

(3)如委托人需在代理期限届满前终止代理关系，应提前三十日以书面形式通知代理人，并在此期间继续授权代理人行使代理权，直至代理关系正式终止。在此过程中，代理人应继续维护委托人的利益，直至新代理人的接替或代理权限的转移。以某房地产项目为例，由于项目出现重大法律问题，委托人决定更换代理人，提前终止了原代理人的代理期限，并在新的代理期限开始后，项目问题得到有效解决。

四、费用及支付方式

(1)委托人同意支付代理人代理建设工程项目的服务费用，费用总额为人民币XX万元。该费用包括但不限于代理人在项目招投标、合同谈判、合同履行、争议解决、法律咨询等方面的全部工作。根据市场行情和代理工作的复杂性，此费用标准经过双方协商确定，具有合理性和透明度。

(2)支付方式如下：代理服务费用分阶段支付，具体支付节点为：签订本授权委托书后支付首期费用人民币XX万元，项目招投标阶段支付第二期费用人民币XX万元，合同签订后支付第三期费用人民币XX万元，项目竣工验收合格后支付最后一期费用人民币XX万元。以某大型基础设施项目为例，通过分阶段支付，确保了代理工作的连续性和委托人的资金安全。

(3)代理人完成委托事项后，委托人应在收到代理人提交的正式发票和费用结算报告后十个工作日内支付剩余费用。如因代理人原因导致委托事项未能按时完成，代理人应退还已收取的费用中未完成部分的比例。例如，在处理某复杂合同纠纷案中，由于代理人及时介入，成功解决了纠纷，委托人根据代理人的工作量和服务质量，额外支付了人民币XX万元作为奖励，体现了双方对服务质量的高度认可。

五、其他事项

(1)委托人保证提供的信息真实、准确、完整，并对因信息不实导致代理人工作失误或损失承担全部责任。例如，在处理某建筑工程项目时，由于委托人未提供完整的工程资料，导致代理人无法准确评估风险，最终委托人承担了因信息不实而产生的额外费用。

(2)代理人应遵守国家法律法规，遵循职业道德，保守委托人的商业秘密，不得泄露任何涉及委托人的敏感信息。在代理过程中，如代理人因违反上述规定导致委托人遭受损失，代理人应承担相应