港航工程专业分包合同5篇.docx

港航工程专业分包合同5篇

篇1

甲方（发包人）：__________

乙方（承包人）：__________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将港航工程的专业分包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程造价：__________

二、承包范围及方式

1.承包范围：乙方负责施工港航工程中的__________部分。具体包括但不限于以下内容：

（1）基础工程：包括地基处理、桩基工程等。

（2）主体工程：包括码头、防波堤、护岸等建筑物的施工。

（3）辅助工程：包括航道整治、疏浚工程等。

2.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供施工所需的全部人力、材料、机械和设备，并承担施工过程中的全部风险。

三、工期及进度要求

1.工期：乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保在合同约定的工期内完成全部施工任务。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并承担相应的违约责任。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保施工进度符合甲方要求。如遇施工进度延误，乙方应及时采取措施进行补救，并承担相应的违约责任。

四、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合相关标准和规范。在施工过程中，乙方应设立专门的质量检查机构，对施工全过程进行质量监控和检查。

2.验收：工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。在验收过程中，如发现问题，甲方应及时提出并要求乙方进行整改。验收通过后，双方应签订验收报告。

五、价款与支付

1.合同价款：本合同总价为__________元（大写：__________元整）。该价款包括施工所需的全部人力、材料、机械和设备费用。在合同履行过程中，如发生合同价款变更，双方应及时签订补充协议。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的______%作为预付款。预付款在合同履行完毕后扣除应付款项后退回给甲方。

（2）进度款：根据施工进度计划，甲方应按期向乙方支付进度款。进度款的具体金额和支付时间应根据施工进度计划确定。在支付进度款时，甲方应扣除已支付的预付款和已完成的工程量对应的款项。

（3）结算款：工程完工并通过验收后，双方应签订结算协议。结算协议中应明确结算价款和支付时间。结算价款应为合同总价减去已支付的预付款和已完成的工程量对应的款项后的余额。结算款支付完毕后，本合同即履行完毕。

六、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因违约给守约方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。同时，违约方还应支付违约金给守约方，违约金金额为合同总价的______%。如违约方支付的违约金不足以弥补守约方的损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。

2.赔偿损失：因一方违约导致另一方遭受损失的，违约方应赔偿守约方的全部损失。损失赔偿额应包括直接损失和间接损失两部分。直接损失是指因违约行为导致的实际损失金额；间接损失是指因违约行为导致的潜在收益损失金额。在赔偿损失时，守约方应提供充分的证据来证明其损失与违约行为之间的因果关系。

七、争议解决及法律适用

1.争议解决：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。如争议涉及仲裁条款的适用问题，双方应依据相关仲裁条款进行仲裁解决争议。如仲裁裁决作出后仍有争议事项未得到解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议事项中的法律问题。仲裁裁决具有法律效力并优先于法院判决；仲裁裁决对当事人具有法律约束力并优先于其他法律文书执行效力；仲裁裁决具有强制执行效力并优先于其他法律文书执行效力；仲裁裁决具有强制执行效力并优先于其他法律文书执行效力；仲裁裁决具有强制执行效力并优先于其他法律文书执行效力；仲裁裁决具有强制执行效力并优先于其他法律文书执行效力；仲裁裁决具有强制执行效力并优先于其他法律文书执行效力；仲裁裁决具有强制执行效力并优先于其他法律文书执行效力；仲裁裁决具有强制执行效力并优先于其他法律文书执行效力；仲裁裁决具有强制执行效力并优先于

篇2