建设工程设计与施工合同通用版7篇.docx

建设工程设计与施工合同通用版7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包人：[发包人名称]

承包人：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.本工程为单体建筑，总建筑面积约XX平方米，其中地下XX平方米，地上XX平方米。建筑高度XX米。

2.结构形式为钢筋混凝土框架-抗震结构。

3.工程地点位于XX市XX区XX路XX号。

4.承包范围包括建筑、结构、机电、景观、智能化等工程的设计及施工。

二、合同工期

1.承包人应在合同签订后尽快安排人员进场，并开始进行设计工作。

2.工程的设计周期为XX天，施工周期为XX天，具体日期根据发包人的要求及实际情况进行调整。

3.如因发包人原因导致设计或施工周期延误，承包人有权要求发包人支付相应的费用。

三、工程质量与验收

1.承包人应严格按照设计图纸和相关规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.工程竣工后，承包人应提交完整的竣工资料，并通知发包人进行验收。

3.发包人应在收到验收通知后尽快组织人员进行验收，并在验收合格后签署验收报告。

4.如验收不合格，承包人应按要求进行整改，并重新提交验收申请。

四、合同价款与支付方式

1.本工程的设计费用为XX元，施工费用为XX元，合计XX元。具体费用根据发包人的要求和实际情况进行调整。

2.承包人在完成设计并提交设计图纸后，可支付设计费用的XX%。

3.承包人在完成施工并提交竣工验收报告后，可支付施工费用的XX%。剩余款项在竣工验收合格后支付。

4.如因发包人原因导致设计或施工周期延误，承包人有权要求发包人支付相应的费用。具体费用根据延误周期和实际情况进行调整。

五、违约责任

1.如因承包人原因导致设计或施工质量不合格，承包人应负责整改，并承担相应的费用。如因整改导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。

2.如因发包人原因导致设计或施工周期延误，发包人应支付相应的费用作为补偿。具体费用根据延误周期和实际情况进行调整。如因延误导致合同无法按时履行，双方可协商解除合同。

六、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。

2.如因不可抗力或其他原因导致合同无法按时履行或无法履行完毕时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼要求解除合同。但违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

3.合同终止后，承包人应尽快撤出施工现场并移交相关设备和资料给发包人。发包人应在合同终止后尽快支付应付未付的费用给承包人。双方应积极配合进行结算和清算工作，确保合同终止后的各项工作顺利进行。

4.合同终止后，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分以及双方协商确定的其他事宜。如双方协商确定其他事宜需要继续履行的，应以书面形式明确约定并严格履行。

5.本合同的变更、解除和终止均应符合法律法规的规定和双方的共同利益。在协商过程中应遵循公平、公正、合理原则进行协商并达成一致意见后方可实施变更、解除或终止合同的操作行为。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，经甲方签证后，工期相应顺延：

（1）因甲方原因造成乙方停工；

（2）不可抗力因素。

三、工程造价及支付方式

1.工程造价：大写_________元，小写_________元。

2.支付方式