建设工程施工合同简易版8篇.docx

建设工程施工合同简易版8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、施工范围及要求

1.乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，按照《建设工程施工质量验收规范》及《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，完成本工程的施工任务。

2.乙方应确保施工质量符合设计要求和合同约定，施工过程中不得擅自更改施工图纸和技术要求。如因特殊情况需要调整，应事先征得甲方同意。

3.乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。如因乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任。

三、工期及进度

1.乙方应根据合同约定，确保工期按时完成。如遇特殊情况，需调整工期时，应事先征得甲方同意。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保施工进度符合计划要求。

3.甲方有权对施工进度进行监督，如乙方施工进度严重滞后，甲方有权要求乙方采取措施加快进度。

四、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合设计要求和合同约定。在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。验收过程中，如发现问题，甲方应提出整改意见，乙方应及时进行整改。

3.整改完毕后，乙方应再次提交验收申请。甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。如验收通过，则视为工程质量符合合同约定。

五、保修与售后

1.工程竣工后，乙方应提供至少一年的保修期。在保修期内，如因乙方原因造成的问题，乙方应负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方应提供有偿的售后服务。具体费用由双方协商确定。

六、违约责任及赔偿

1.如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担违约责任。甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

2.如因甲方原因造成工期延误或质量问题，甲方应承担违约责任。乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。

3.在施工过程中，如因不可抗力因素造成工期延误或质量问题，双方应协商解决。如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、争议解决及法律适用

1.在履行合同过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。仲裁和诉讼地点为甲方所在地人民法院或仲裁机构。

2.本合同适用中华人民共和国法律、法规及相关规定。如有其他未尽事宜，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。仲裁和诉讼地点为甲方所在地人民法院或仲裁机构。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.在合同履行过程中，如需变更合同内容或补充约定，双方应协商一致并签订书面协议。书面协议与本合同具有同等法律效力。如需变更或补充约定事项较多时，可签订补充合同或协议并作为本合同附件。补充合同或协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为______天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为______年______月______日，计划竣工日期为______年______月______日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；

（3）因甲方不能按期供图、供料、供应设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

第三条工程合同总价

本工程合同总价为人民币______元（大写