先施工后招标的法律规定(3).docxVIP

PAGE

1-

先施工后招标的法律规定(3)

一、适用范围

(1)本规定适用于依法必须进行招标的工程建设项目，在特定情况下，如工程紧急、技术复杂或者涉及国家安全等，经批准可以不进行招标，先行施工。本规定旨在规范先施工后招标的行为，确保工程建设的质量和安全，防止国有资产流失，维护招标投标活动的公平、公正和透明。

(2)适用范围包括但不限于以下情形：紧急工程，如自然灾害修复、国防工程等；技术复杂工程，如大型桥梁、隧道、核电站等；涉及国家安全、国家秘密或者特殊行业、领域的工程；以及法律法规规定可以不进行招标的其他情形。在上述情况下，建设单位应当依法履行审批手续，并按照本规定的要求进行施工和招标。

(3)本规定适用于各级各类工程建设项目，包括政府投资、国有企业投资和社会投资的项目。对于涉及多个投资主体的工程建设项目，各投资主体应当共同遵守本规定，确保工程建设的合法性和合规性。同时，本规定对于招标投标活动中的各方主体，如招标人、投标人、评标委员会等，均具有约束力，各方应当严格遵守，共同维护招标投标秩序。

二、先施工后招标的程序和要求

(1)在决定先施工后招标的情况下，建设单位需按照相关规定进行项目立项审批，确保项目符合国家产业政策和技术标准。例如，某城市为应对夏季高峰期的供水需求，决定先施工建设应急供水工程，项目立项审批过程中，相关部门对工程的技术方案、投资预算、施工期限等进行了严格审查，确保工程在先施工后招标阶段符合法律法规要求。

(2)施工单位在获得审批后，应立即组织施工，并在施工过程中严格按照国家工程建设强制性标准执行。以某大型公路建设项目为例，该项目在先施工后招标阶段，施工单位在未进行招标的情况下，已累计完成投资5亿元，并在施工过程中严格执行了质量、安全、环保等各项规定，确保工程进度和质量。

(3)在完成施工任务后，建设单位需及时组织招标，招标文件应明确先施工阶段的成果，并要求投标人在投标文件中对施工阶段的工作进行说明。例如，某水利工程在先施工后招标阶段，施工单位已完成大坝主体结构的施工，招标文件中要求投标人在投标文件中对大坝施工质量、进度等进行详细说明，以便评标委员会对投标人的施工能力进行评估。同时，招标过程中，评标委员会需对投标人的资格、技术能力、业绩等进行严格审查，确保招标的公平、公正。

三、法律责任与争议解决

(1)根据相关法律规定，若建设单位未按照先施工后招标的程序和要求进行工程建设，将承担相应的法律责任。例如，某建设单位在未经批准的情况下，擅自开展先施工后招标的工程，导致工程质量和安全存在严重隐患。经监管部门调查，该单位被处以罚款300万元，并要求立即停工整改。此外，相关责任人因违规行为被追究刑事责任。

(2)对于施工单位在先施工后招标阶段违反工程建设强制性标准、造成安全事故或者质量问题的，将依法承担赔偿责任。如某施工单位在先施工后招标阶段，因忽视安全防护措施，导致施工现场发生重大安全事故，造成3人死亡、10人受伤。事故发生后，该施工单位被责令停业整顿，并赔偿受害者经济损失共计1000万元。同时，相关责任人因重大责任事故罪被追究刑事责任。

(3)在争议解决方面，若建设单位、施工单位或其他相关主体在先施工后招标过程中产生纠纷，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。以某工程建设项目为例，建设单位与施工单位在工程结算上产生争议，双方未能达成一致意见。随后，建设单位向仲裁机构提起仲裁，仲裁委员会经审理，认定施工单位应支付剩余工程款2000万元。此外，对于恶意拖欠工程款的施工单位，可依法追究其民事责任，甚至刑事责任。在争议解决过程中，各级法院和仲裁机构应依法保护各方合法权益，确保公正、公平的裁决结果。

四、监督管理与实施细则

(1)监督管理部门应建立健全先施工后招标的监督管理机制，确保工程建设全过程符合法律法规。例如，某市设立了专门的监管机构，对先施工后招标的工程项目进行全程监督，包括项目立项、施工、招标等环节。自监管机制实施以来，该市累计监督项目50余个，有效预防了违规行为。

(2)实施细则中明确规定了监督管理部门的职责和权限，包括对项目审批、施工、招标等环节的监督检查，对违规行为的查处，以及对违规责任人的追责。如某施工单位在先施工后招标阶段，因未按期完成施工任务，被监管部门责令整改，并处以罚款。此举有效提高了施工单位的合规意识。

(3)各级监管部门应加强信息共享和协同监管，实现跨部门、跨地区的联合执法。例如，某省在先施工后招标监管中，实现了省、市、县三级联动，形成了监管合力。在联合执法行动中，共查处违规项目20余个，有效维护了招标投标秩序。此外，监管部门还定期开展专项检查，确保实施细则的有效执行。