管道施工合同书(范本)5篇.docx

管道施工合同书(范本)5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________管道施工工程。

2.工程地点：_________。

3.工程范围：_________管道施工工程图纸中的所有内容。

4.开工日期：XXXX年XX月XX日。

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

6.合同工期：XX天。

第二条甲方工作

1.甲方应提供完整的施工图纸及相应的技术资料，并根据施工进度向乙方提供必要的支持。

2.甲方应确保施工所需的水、电等资源的供应，并承担相应的费用。

3.甲方应协助乙方办理必要的施工手续，确保施工顺利进行。

4.甲方应按时向乙方支付工程进度款，确保施工资金充足。

5.甲方应负责对乙方的施工质量和进度进行监督和检查，确保施工符合合同要求。

第三条乙方工作

1.乙方应严格按照施工图纸和技术资料的要求进行管道施工，确保施工质量符合标准。

2.乙方应合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

3.乙方应确保施工现场的安全和整洁，避免对周围环境造成污染。

4.乙方应积极配合甲方的质量监督，确保施工符合甲方要求。

5.乙方应负责对施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员的人身安全。

第四条违约责任

1.甲方如未按时支付工程进度款或未提供必要支持，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合标准，应承担相应的违约责任。

3.双方如因违约造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。

第五条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，未经双方协商同意，任何一方不得擅自变更或终止合同。

3.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方应协商解决方案，并签订书面协议终止合同。

第六条争议解决

1.如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，双方应停止履行合同，待判决生效后再行协商履行事宜。

综上所述，双方本着公平、公正、互利的原则，经过友好协商，达成如下管道施工合同书。双方均应认真履行合同条款，确保施工任务顺利完成。如有违约行为发生，应根据合同条款承担相应的违约责任。

篇2

发包方（甲方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX管道施工工程

2.工程地点：XXXX

3.工程范围：XXXX管道施工及附属设施安装

4.工程规模：XXXX

第二条承包方式

1.承包方式：包工包料，包质量、包安全、包进度。

2.乙方必须按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，并接受甲方代表的监督检查。

第三条合同工期

1.合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

2.乙方在签订合同后，必须按照合同工期按时进场施工，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元。

第四条工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸和技术要求施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.乙方在施工中应做好施工记录，确保施工质量的可追溯性。

3.乙方施工完毕后，应及时向甲方提交验收申请，甲方应在接到申请后XX个工作日内组织验收。验收不合格的，乙方应按要求进行整改。

第五条合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XX元整（￥XX）。该价款包括施工所需的材料费、人工费、机械费等所有费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付XX元作为预付款。施工完毕后，经甲方验收合格并确认实际工程量后，甲方支付尾款XX元。具体支付方式如下：XXXX。

第六条违约责任

1.乙方在施工中应严格按照合同约定施工，确保工期和质量符合要求。如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。