建设工程施工合同专业版5篇.docx

建设工程施工合同专业版5篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

二、工程期限

1.工程开工日期：____年____月____日。

2.工程竣工日期：____年____月____日。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。

2.支付方式：____________________。

四、工程质量与验收

1.乙方应按照设计文件、施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后及时组织验收。

3.工程质量不符合要求的，乙方应当负责无偿修理和返工。

五、工程变更及索赔

1.甲方可以对工程进行变更，但应当提前书面通知乙方。乙方根据变更通知进行相应调整。

2.因甲方原因导致的工程停工、窝工等损失，甲方应当承担赔偿责任。

3.因不可抗力因素导致的工程损失，双方应当协商解决。

六、工程保修

1.乙方应当按照国家有关规定对工程进行保修。保修期限和保修范围由双方另行约定。

2.保修期间，因乙方施工质量原因导致的损失，乙方应当承担修复费用。

七、违约责任

1.甲方未按照约定支付工程款项的，应当支付逾期付款利息。

2.乙方未按照约定完成工程施工的，应当承担违约责任，并支付违约金。

3.因一方违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同。

八、其他事项

1.本合同的修改、补充应当经双方协商一致，并书面确认。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.本合同未尽事宜，双方可以根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定协商解决。

九、附则

本合同所附的附件、补充协议等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同中的未尽事宜及需要调整的事项，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同的解释权归甲乙双方。

本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同有效期为______年。在合同有效期内，双方应严格遵守合同条款。合同到期后，若双方继续合作，可续签合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同打印字迹清晰，涂改无效。本合同纠纷由甲乙双方协商解决，协商不成的可向合同签订地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

日期：____年__月__日

乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：__________________地址：__________________联系电话：__________________日期：____年__月__日签字地点：____________请在签字时务必确保甲乙双方充分理解合同条款的含义和双方的权利义务关系并确认无误后签署合同协议以达成合作共识同时确保合同的完整性和法律效力。

篇2

发包方（简称甲方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。

承包方（简称乙方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容