示范文本-EPC项目总承包合同6篇.docx

示范文本-EPC项目总承包合同6篇

篇1

合同编号：2024-001

项目名称：XXX项目

甲方（发包人）：XXX公司

乙方（承包人）：XXX公司

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方对XXX项目的总承包需求，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX项目

2.工程地点：XXX地点

3.工程规模：XXX规模

4.工程内容：包括但不仅限于建筑设计、施工、监理、设备采购及安装调试等全过程服务。

二、承包方式

1.本工程采用工程总承包（EPC）模式，即乙方负责工程的建筑设计、施工、监理、设备采购及安装调试等全过程服务。

2.乙方需成立项目总承包部，负责全面履行本合同义务。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币（大写）元整（￥元）。该价款包括但不仅限于工程设计费、施工费、监理费、设备采购及安装调试费等。具体费用以甲方确认的预算为准。

2.甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：

（1）合同签订后，甲方应支付合同总价的XX%作为预付款；

（2）项目竣工验收合格后，甲方应支付合同总价的XX%；

（3）项目竣工结算完成后，甲方应支付合同总价的XX%。

四、工期及进度要求

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.乙方应制定详细的项目实施计划，并报甲方批准。项目实施计划应包括但不仅限于设计、施工、监理等关键节点和关键活动的时间安排。

3.乙方应确保项目实施计划的顺利实施，并按时向甲方提交项目进展报告。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量保证要求

1.乙方应建立健全的质量管理体系，确保工程质量符合相关标准和规范。

2.乙方应对所承包工程的全部环节进行严格的质量控制，并对因自身原因导致的质量问题承担全部责任。

3.甲方有权对工程质量进行监督与检查，并提出整改要求。乙方应及时整改并达到甲方要求。

六、安全文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全文明施工的相关规定，制定详细的安全文明施工方案，并报甲方批准。

2.乙方应在施工现场设立明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。同时，乙方应对施工现场的噪音、粉尘和废弃物等进行有效控制和处理。

3.甲方有权对乙方的安全文明施工进行监督与检查。如乙方存在重大安全隐患或违反安全文明施工规定的行为，甲方有权要求乙方立即停工整改。

七、合同生效及变更

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应提前XX天书面通知对方，并达成书面协议。

3.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。

八、争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.争议解决过程中产生的律师费、诉讼费等费用由争议方自行承担。但如法院判决由违约方承担相关费用的，违约方应承担相应费用。

3.争议解决过程中双方应积极配合法院调查取证等工作，确保争议能够尽快得到解决。如因一方不配合导致争议无法及时解决的，该方应承担相应的违约责任。

九、其他约定事项

1.乙方应确保所承包工程的合法合规性，并承担因自身违法行为导致的全部法律责任。如需办理相关审批手续的，乙方应自行办理并承担相关费用。如因甲方原因需补办相关审批手续的，甲方应协助乙方办理相关手续并承担相应费用。2.乙方应在竣工验收前向甲方提交完整的工程档案和技术资料等文件。如因乙方原因未能按时提交的，乙方应承担相应的违约责任。3.甲方有权对乙方的项目执行情况进行审计和监督。如发现乙方存在违规行为或重大失误的，甲方有权要求乙方立即整改并承担相应的违约责任。4.本合同的任何修改或补充应以书面形式进行并加盖双方公章后生效。本合同的附件和补充协议是本合同的组成部分与本合同的法律效力相同。5.本合同未尽事宜由双方协商解决并达成书面补充协议后生效。6.本合同的解释

篇2

合同编号：2024-001

项目名称：XXX项目

甲方（发包人）：XXX公司