物业用房交付合同6篇.docx

物业用房交付合同6篇

篇1

#甲方（开发商）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（物业管理公司）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#合同条款

甲方同意将位于_________的物业用房交付给乙方，具体内容包括：

1.物业用房类型：_________

2.物业用房面积：_________平方米

3.物业用房位置：具体坐标或描述物业用房在小区或大厦中的位置。

4.附属设施：包括但不限于电梯、空调系统、监控系统等。

5.装修情况：描述物业用房的装修程度，如是否已装修或部分装修。

6.其他重要事项：如物业用房的产权归属、使用权限等。

甲方承诺在以下时间将物业用房交付给乙方：

1.准备阶段：甲方将于_____年_____月_____日前完成物业用房的准备工作，包括装修、设备安装等。

2.交付阶段：甲方将于_____年_____月_____日前将物业用房正式交付给乙方，确保乙方能够正常使用。

1.产权归属：甲方需确保所交付的物业用房产权归属清晰，无纠纷。

2.使用权限：甲方需确保所交付的物业用房具有相应的使用权限，包括但不限于物业管理、维护等。

3.装修要求：甲方需确保所交付的物业用房符合乙方的装修要求，包括装修风格、材料等。

4.其他要求：根据乙方需求，甲方需满足其他相关要求，如设备配置、安防系统等。

四、违约责任

1.甲方违约：若甲方未能按时交付物业用房或所交付的物业用房不符合合同要求，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方违约：若乙方未能按时接收物业用房或在使用过程中违反合同规定，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

五、争议解决方式

若双方在物业用房交付过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。若协商无果，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行相关义务。

六、合同生效条款

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（开发商）：_________（签字/盖章）

日期：_____年_____月_____日

乙方（物业管理公司）：_________（签字/盖章）

日期：_____年_____月_____日

篇2

甲方（出售方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系方式：[公司电话]

乙方（购买方）：[客户姓名]

地址：[客户地址]

联系方式：[客户电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方出售物业用房给乙方达成以下协议：

一、物业用房基本情况

1.物业用房位于[物业地址]，建筑面积为[建筑面积]平方米。

2.物业用房已取得房屋所有权证，产权年限为[产权年限]年。

3.物业用房用途为[用途]，可以办理产权证。

二、出售价格及支付方式

1.甲方以总价[出售价格]元的价格出售物业用房给乙方。该价格包括房屋本身价值、附属设施及装修费用等。

2.乙方需在签订合同后[支付期限]内支付全部购房款。支付方式可以为银行转账或现金方式。

三、交付期限及方式

1.甲方需在签订合同后[交付期限]内将物业用房交付给乙方。交付方式为甲方将房屋钥匙交给乙方，并协助乙方办理产权证。

2.交付时，甲方需确保房屋内外整洁，附属设施完好，并能正常使用。如有损坏或缺失，甲方需及时修复或补充。

四、违约责任

1.甲方如未能在约定时间内交付物业用房，需向乙方支付违约金。违约金按每逾期一天支付总房价的[违约金比例]%。

2.乙方如未能在约定时间内支付购房款，需向甲方支付违约金。违约金按每逾期一天支付应付金额的[违约金比例]%。

五、其他约定

1.甲方出售的物业用房为清水房，未进行装修。乙方如需装修，需自行负责装修费用及施工事宜。

2.甲方协助乙方办理产权证，相关税费由乙方承担。如因甲方原因导致乙方无法办理产权证，甲方需承担相应的法律责任。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

六、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。