装修合同参考7篇.docx

装修合同参考7篇

篇1

合同编号：XXXXXX

一、合同当事人

发包方（甲方）：XXXXXX，联系电话：XXXXXX，地址：XXXXXX。

承包方（乙方）：XXXXXX，联系电话：XXXXXX，地址：XXXXXX。

二、工程概况

1.工程名称：XXXXXX装修工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程造价：XXXXXX元

4.工程期限：XXXXXX天

三、双方责任

1.甲方责任：

（1）甲方需按时支付装修款项，确保资金到位。

（2）甲方需提供施工所需的水、电等基础设施支持。

（3）甲方需与乙方紧密沟通，确保施工顺利进行。

2.乙方责任：

（1）乙方需按时进场施工，确保施工进度。

（2）乙方需按照甲方要求进行施工，确保施工质量。

（3）乙方需做好施工现场的安全管理，确保施工期间无事故发生。

四、工程款项及支付方式

1.工程款项：本次装修工程总款项为XXXXXX元。

2.支付方式：甲方需按照以下节点支付款项给乙方：

（1）合同签订后，甲方需支付乙方XX%的款项，即XXXXXX元。

（2）施工进行到一半时，甲方需支付乙方XX%的款项，即XXXXXX元。

（3）施工完成后，甲方需支付乙方XX%的款项，即XXXXXX元。

五、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。

2.赔偿标准：若因乙方原因导致施工无法按时完成或施工质量不合格，乙方需承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失及费用。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：若双方协商不成提起诉讼，管辖法院为XXXX人民法院。

七、合同生效及终止条款

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同终止：若一方有违反合同约定行为且协商不成时，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方需承担相应的违约责任及赔偿责任。

八、其他约定事项

1.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容及履约过程中获知的对方商业机密、技术资料等信息必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.可分割性：如本合同任何条款因任何原因被裁定为无效或不可执行时，该无效或不可执行不应影响其他条款的有效性或可分割性。其他条款仍然有效并继续执行。

3.通知与送达：双方同意以合同载明的地址和电话进行联系。如需变更地址或电话，应及时书面通知对方。否则，由此产生的通知不能送达或延误送达的责任由变更方承担。邮件送达以签收为准，邮件未签收或拒签的，视为未送达。

4.合同的修改和补充：本合同未尽事宜或条款内容需要修改补充时，应由双方协商并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

6.合同编号：XXXXXX号装修合同由甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订于XXXX市XXXX区。是双方的真实意思表示并遵守国家法律法规的有关规定。甲乙双方对合同条款已充分理解并自愿接受其约束。本装修合同自双方签字或盖章之日起生效。合同条款如与法律法规相抵触的以法律法规为准。如有争议经双方协商不成时任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

一、合同当事人：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

二、合同标的：

1.工程地点：

2.工程承包方式：

3.工程期限：

4.工程价款：

三、工程范围及要求：

1.承包人负责施工的范围包括：

2.具体施工要求详见附录。

四、工程期限及进度：

1.工程开工日期：

2.工程竣工日期：

3.每月进度计划：

五、工程质量与验收：

1.工程质量标准：

2.工程质量验收：

3.如因承包人原因造成工程质量不符合要求，承包人应负责无偿修理并承担相应损失。

六、工程价款与支付：

1.工程价款总额：

2.支付方式：

3.支付时间：

4.甲方在支付款项时，乙方需提供相应发票。如因乙方原因造成发票金额与合同金额不符，甲方有权拒绝支付。

七、违约责任：

1.如因甲方原因未按合同约定支付款项，甲方需向乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。同时，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。

2.如因乙方原因未按合同