有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共21页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
公园绿化工程分包协议范例版
本合同目录一览
1.分包工程概述
1.1分包工程的范围与内容
1.2分包工程的地点与时间
1.3分包工程的规模与设计
2.分包商的义务与责任
2.1分包商的分包资格与能力要求
2.2分包商对分包工程的质量管理
2.3分包商对分包工程的安全责任
2.4分包商对分包工程的进度控制
3.总包商的责任与义务
3.1总包商对分包工程的质量监督
3.2总包商对分包工程的安全管理
3.3总包商对分包工程的进度协调
3.4总包商对分包商的付款与结算
4.合同价格与支付方式
4.1分包工程的总价与报价
4.2分包工程的付款进度与时间
4.3分包工程的价款调整与变更
4.4分包工程的支付方式与发票管理
5.合同的履行与验收
5.1分包工程的施工组织与管理
5.2分包工程的进度报告与验收程序
5.3分包工程的质量检验与评估
5.4分包工程的保修与售后服务
6.违约责任与赔偿
6.1分包商未按约定履行合同的责任
6.2总包商未按约定履行合同的责任
6.3分包商对分包工程质量问题的赔偿
6.4分包商对分包工程安全事故的赔偿
7.合同争议的解决
7.1双方协商解决争议的方式
7.2提交仲裁机构解决争议的方式
7.3提交人民法院解决争议的方式
8.合同的变更与解除
8.1合同变更的条件与程序
8.2合同解除的条件与程序
8.3合同变更与解除后的权益处理
9.合同的生效与终止
9.1合同的签订与生效日期
9.2合同的终止条件与程序
9.3合同终止后的义务与责任
10.必威体育官网网址条款
10.1双方对合同内容的必威体育官网网址义务
10.2必威体育官网网址信息的范围与期限
10.3违反必威体育官网网址条款的责任与赔偿
11.法律适用与争议解决
11.1合同适用的法律法规
11.2争议解决的方式与地点
11.3诉讼管辖法院的选择
12.其他条款
12.1双方约定的其他补充条款
12.2合同附件与附录
12.3分包工程的施工图纸与技术文件
13.合同的签字与盖章
13.1双方代表的授权与资格
13.2合同签字盖章的程序与要求
13.3合同的副本与正本管理
14.合同的修订与更新
14.1合同修订的条件与程序
14.2合同更新的方式与时间
14.3合同修订与更新的记录管理
第一部分：合同如下：
第一条：分包工程概述
1.1分包工程的范围与内容
分包工程包括公园绿化工程的施工、安装、调试、验收和保修等一切与工程相关的活动。分包工程的具体范围和内容详见附件一。
1.2分包工程的地点与时间
分包工程地点位于X公园，工程实施时间为年月日至年月日。
1.3分包工程的规模与设计
分包工程的规模为平方米，设计要求详见附件二。分包商应按照设计要求完成工程，并保证工程质量符合相关标准。
第二条：分包商的义务与责任
2.1分包商的分包资格与能力要求
分包商应具备相关的营业执照、资质证书和专业技术人员。分包商应对其分包工程的一切工作负责，并保证工程的顺利进行。
2.2分包商对分包工程的质量管理
分包商应按照合同约定的质量标准进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。分包商应承担因质量问题导致的损失责任。
2.3分包商对分包工程的安全责任
分包商应严格按照国家安全生产法律法规和工程建设强制性标准进行施工，并保证工程安全。分包商应承担因安全事故导致的损失责任。
2.4分包商对分包工程的进度控制
分包商应按照合同约定的工期完成工程。如分包商原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第三条：总包商的责任与义务
3.1总包商对分包工程的质量监督
总包商应对分包商的施工质量进行监督，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。如发现质量问题，总包商有权要求分包商及时整改。
3.2总包商对分包工程的安全管理
总包商应对分包商的安全施工进行监督，确保工程安全。如发现安全事故，总包商应协助分包商进行处理，并承担相应的责任。
3.3总包商对分包工程的进度协调
总包商应协调分包商的施工进度，确保工程按照合同约定的工期完成。如因总包商原因导致工程延期，总包商应承担相应的违约责任。
3.4总包商对分包商的付款与结算
总包商应按照合同约定的付款方式和时间向分包商支付工程款项。如总包商延迟付款，应承担相应的违约责任。
第四条：合同价格与支付方式
4.1分包工程的总价与报价
分包工程的总价为元（大写：人民币元整）。分包商应按照合同约定的时间向总包商提交工程报价
文档评论（0）