装修施工合同范本Word版7篇.docx

装修施工合同范本Word版7篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

工程项目：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记的合法企业。

2.工程地址：XXXX区（县）XX路XX号XX楼XX单元。

3.居室规格：房型XX，套内施工面积XX平方米。

4.工程内容：XXX。

5.工程预算：XXX元，大写（XX仟XX佰XX拾XX元XX角XX分）。实际金额按现场结算为准。

二、工程期限

1.工程施工期XX天，从XXXX年XX月XX日开工到XXXX年XX月XX日竣工。

2.如有下列情况，工期相应顺延：

（1）工程量变化较大或设计变更较大而影响进度；

（2）因停水、停电等原因不能正常施工；

（3）其它不可预见的原因而造成工期延误。

三、质量标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方完成的工程，必须达到国家或地方的质量检验评定标准（包括创优目标）。

3.因乙方原因达不到合同规定的质量标准，乙方需承担违约责任和因此造成的甲方一切损失。

四、付款与结算方式

1.合同签订后，甲方支付工程预算总额的XX%作为预付款。乙方进场开工后，甲方按乙方完成的实际工程量支付进度款，进度款支付需经甲方代表签字确认。工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。甲方支付的款项中已包含乙方需支付的税金及管理费用等费用。

2.乙方施工完毕经甲方代表验收合格后，双方进行结算，结算时乙方需提供相应的票据证明。若因票据原因不能提供证明时，甲方有权在结算时扣除相应的款项。若因甲方原因造成不能结算时，双方协商处理。

3.结算方式：按照现场实际工程量结算。具体结算方式根据双方协商确定。

五、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每延误一天，需向乙方支付违约金XX元。甲方若不按合同约定与乙方进行结算，每延误一天，需向乙方支付违约金XX元。

2.乙方若不能按合同约定工期竣工，每延误一天，需向甲方支付违约金XX元。乙方若不能达到合同规定的质量标准，需向甲方支付违约金XX元。

3.若因乙方原因造成中途停工、窝工等情形时，需赔偿因此给甲方造成的全部损失。若因甲方原因造成中途停工、窝工等情形时，双方协商处理。

4.其他违约责任：XXX。

六、其他约定

1.甲方提供的材料、设备在运抵现场前，其规格、质量及环保必须符合国家或地方有关标准的规定，并事先提供给乙方一份合格的材料设备清单。否则，由此造成的损失由甲方承担。材料运抵现场后，由乙方负责保管，甲方应协调好材料的堆放位置。因材料丢失、损坏等原因造成损失时，由责任方承担损失费用。

2.乙方应遵守甲方的现场管理规定和各项安全规定，由此造成的损失由乙方承担。甲方应提供必要的安全防护措施和相应的安全指导。若因甲方原因造成安全事故时，由此造成的损失由甲方承担。

3.其他约定：XXX。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇下列情况之一时，双方可以终止合同：

（1）因不可抗力或意外事件致使合同无法继续履行时；

（2）因一方违约致使合同无法继续履行时；

（3）双方协商同意终止合同时。合同终止后，双方应友好协商确定各自的权利和义务关系。若因一方违约造成合同终止时，违约方需承担相应的赔偿责任。

八、争议解决方式

1.若因合同履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决。协商不成时，可以向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在争议处理过程中，双方应继续履行合同中未涉争议部分的内容。

2.争议解决方式：仲裁或诉讼。具体选择哪种方式由双方协商确定。若选择仲裁方式时，仲裁机构为XXX仲裁委员会；若选择诉讼方式时，诉讼法院为XXX人民法院。

篇2

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方对乙方进行装修施工达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程造价：_____