土方工程整体承包合同7篇.docx

土方工程整体承包合同7篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的土方工程事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：本工程的所有土方工程，包括但不仅限于以下内容：

（1）土方开挖、运输、填筑、压实等；

（2）排水、防水处理；

（3）基础土方工程；

（4）其他与土方相关的零星工程。

4.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程的所有土方工程。

第二条工程期限

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.因以下原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）不可抗力；

（2）甲方原因导致的停工、窝工；

（3）设计或建设单位的原因导致的停工、窝工。

第三条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，确保工程质量符合甲方要求。

2.乙方应建立健全质量检查制度，对施工过程进行全程质量控制。

3.乙方应积极配合甲方进行质量检查，对甲方提出的问题进行整改。

4.乙方施工完成后，应进行全面自检，确保工程质量符合验收标准。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定单价承包方式，具体单价详见附件《工程量清单》。

2.乙方完成土石方开挖后，甲方按实际完成的工程量计量支付。乙方每完成土石方开挖量后，甲方按实际完成的工程量计量支付。乙方每月XX日上报已完成的工程量，甲方在XX个工作日内审核并支付款项。具体支付流程为：乙方上报已完成工程量→甲方审核工程量→甲方支付款项。支付方式：银行转账。乙方开户银行：[开户银行名称]；账号：[银行账号]。

3.乙方施工完成后，甲方组织人员进行验收，验收合格后办理结算手续。结算时根据实际完成的工程量计算总造价，扣除已支付的款项后，一次性支付剩余款项。

4.乙方在收款时，必须提供正式发票或收据。否则，甲方有权拒绝支付款项。

第五条双方职责与义务

一、甲方职责与义务：

1.负责办理项目相关前期手续和行政审批事项；

2.负责项目的技术指导和质量监督工作；

3.负责项目资金的筹措和支付工作；

4.负责项目竣工验收和结算工作。

二、乙方职责与义务：

1.乙方必须按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合验收标准；

2.乙方必须做好安全生产工作，确保施工期间无事故发生；

3.乙方必须按时向甲方上报已完成的工程量，并配合甲方进行验收和结算工作；

4.乙方应积极配合甲方解决施工期间出现的问题，确保施工顺利进行。

第六条违约责任及赔偿损失

1.乙方施工质量不符合合同要求或存在安全隐患的，乙方应负责整改并赔偿因此造成的损失。

2.乙方不能按时完工的，应支付违约金并赔偿因此造成的损失。违约金按每延误一天XX元计算。

3.乙方在施工中违反操作规程或安全规定导致的事故损失由乙方自行承担。

4.甲方不按时支付工程款的，应支付违约金并赔偿因此造成的损失。违约金按每延误一天XX元计算。

5.甲方要求乙方提前完工的，应给予乙方相应的经济补偿。具体补偿标准双方协商确定。

6.因一方原因导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿因此造成的损失。具体包括未完成工程的损失、已支付但未完成工程的款项等。

7.因不可抗力导致合同无法继续履行的双方均不承担责任但应协商解决方案以减轻损失。

8.如有其他违约行为双方可协商解决方案协商不成的可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.双方应本着诚信合作的原则共同遵守合同条款如有违约行为双方应友好协商解决协商不成的可通过法律途径解决。但应尽量减少诉讼对双方的影响共同维护合同的稳定性和有效性。同时双方也应尊重对方的合法权益在合同中明确约定双方的权利和义务共同推动项目的顺利进行和双方的合作发展。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包乙方的土方工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.