2025年度绿色节能厂房建设工程施工合同范本3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2025年度绿色节能厂房建设工程施工合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

1.4合同双方法定代表人

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程建设内容

2.5工程总投资

3.工程施工期限

3.1工期安排

3.2工期延误责任

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检测与验收

4.3质量保证期

5.工程进度款支付

5.1进度款支付方式

5.2进度款支付节点

5.3进度款支付比例

6.工程变更及签证

6.1工程变更范围

6.2工程变更程序

6.3工程签证程序

7.工程安全与环境保护

7.1安全生产责任

7.2环境保护要求

7.3事故处理

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止程序

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿计算

11.不可抗力

11.1不可抗力事件

11.2不可抗力处理

12.合同生效与解除

12.1合同生效条件

12.2合同解除条件

12.3合同生效与解除程序

13.合同附件

13.1附件一：工程图纸

13.2附件二：施工组织设计

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定事项

14.1本合同未尽事宜

14.2本合同附件效力

14.3合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：有限公司

乙方：建筑集团有限公司

1.2合同双方地址

甲方地址：市区路号

乙方地址：市区路号

1.3合同双方联系方式

甲方联系人：

甲方联系电话：138xxxx5678

乙方联系人：

乙方联系电话：139xxxx5678

1.4合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：赵六

2.工程概况

2.1工程名称

2025年度绿色节能厂房建设工程

2.2工程地点

市区工业园区

2.3工程规模

占地面积：50000平方米，建筑面积：30000平方米

2.4工程建设内容

主要包括：厂房主体结构、设备安装、装饰装修等

2.5工程总投资

人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）

3.工程施工期限

3.1工期安排

合同工期为12个月，自合同生效之日起计算

3.2工期延误责任

如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付违约金人民币伍万元整（￥50,000.00）

4.工程质量要求

4.1质量标准

严格按照国家相关工程质量标准执行，达到绿色节能建筑要求

4.2质量检测与验收

工程完成后，由甲方组织验收，验收合格后方可投入使用

4.3质量保证期

工程质量保证期为自工程验收合格之日起两年

5.工程进度款支付

5.1进度款支付方式

按工程进度分阶段支付，具体支付节点及比例如下：

第一阶段：工程开工前，支付合同总额的10%

第二阶段：主体结构封顶，支付合同总额的30%

第三阶段：设备安装完成，支付合同总额的30%

第四阶段：装饰装修完成，支付合同总额的20%

第五阶段：工程竣工验收合格，支付合同总额的10%

5.2进度款支付节点

根据工程进度报告，甲方应在约定的时间内支付进度款

5.3进度款支付比例

各阶段支付比例如上所述

6.工程变更及签证

6.1工程变更范围

在施工过程中，因设计变更、工程量增减等原因，需对工程进行变更

6.2工程变更程序

变更前，双方应协商一致，签订变更协议

6.3工程签证程序

变更发生后，乙方应及时向甲方提出签证申请，甲方应在收到签证申请后五个工作日内予以确认或提出异议

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。

8.2争议解决机构

市仲裁委员会

8.3争议解决程序

仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，依法独立、公正地作出裁决。

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

（1）一方当事人严重违约，另一方当事人有权解除合同；

（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；

（3）双方协商一致，决定解除合同。

9.2合同终止条件

（1）合同约定的工期届满，工程已按约定完成；

（2）合同约定的质量标准达到，工程已通过验收；

（3）合同约定的其他终止条件成就。

9.3合同解除与终止程序