外墙面拆除粉刷安全合同7篇.docx

外墙面拆除粉刷安全合同7篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方外墙面的拆除粉刷工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：__________

2.工程内容：外墙面拆除粉刷

3.工程质量：优质

二、合同工期

1.开工日期：__________

2.竣工日期：__________

3.合同工期：__________天

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币__________元（大写：__________元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付时间：签订合同后，甲方需向乙方支付工程总造价的50%作为预付款，即人民币__________元（大写：__________元整）；工程竣工验收合格后，甲方需向乙方支付剩余的50%款项，即人民币__________元（大写：__________元整）。

四、甲方权利义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行外墙面的拆除粉刷工作。

2.甲方需向乙方提供必要的工作条件和支持。

3.甲方需按照合同约定向乙方支付工程款项。

4.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合标准。

5.甲方需及时向乙方支付合同约定的款项，如因甲方原因导致的付款延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、乙方权利义务

1.乙方需按照合同约定进行外墙面的拆除粉刷工作。

2.乙方需确保施工质量和进度符合甲方要求。

3.乙方需向甲方提供必要的工作成果证明。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。

5.乙方需严格遵守相关法律法规和安全生产规定，确保施工过程安全、环保、文明施工。如因乙方原因导致的施工事故或质量问题，乙方需承担相应的违约责任。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方未按照合同约定向乙方支付工程款项的，每逾期一天，需向乙方支付合同总造价的千分之一作为违约金。如逾期超过30天，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，每逾期一天，需向甲方支付合同总造价的千分之一作为违约金。如逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

3.因乙方原因导致的施工事故或质量问题，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，并各自承担相应的违约责任。

5.其他违约情形，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规处理。

七、争议解决方式及管辖法院

1.双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

3.争议解决期间，双方应妥善保管与合同相关的证据材料，以便证明各自的主张。

4.争议解决后，双方应共同遵守法院生效判决或调解书的内容，履行相应的义务。如一方不履行义务，另一方有权向法院申请强制执行。

5.合同签订地：__________；管辖法院：__________人民法院。

八、合同生效及变更、解除条件

1.合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.合同生效后，双方应认真履行合同约定。如需变更或解除合同的，应协商一致并签订书面协议。如需解除合同的，应提前通知对方并承担相应的违约责任。如需变更合同条款的，应协商一致并签订补充协议。补充协议与主合同具有同等法律效力。如需解除或变更合同的情形包括但不仅限于以下情形：因不可抗力因素导致合同无法履行的；双方协商一致同意解除或变更合同的；其他约定可以解除或变更合同的情形。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就外墙面拆除粉刷工程的安全事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程范围：外墙面拆除粉刷工程

4.工程期限：自合同签订之日起至工程完成之日止

二、安全事项

1.乙方在签订合同时，必须向甲方提供有效的营业执照、安全生产许可证等相关