上海市建设工程施工合同范本7篇.docx

上海市建设工程施工合同范本7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（全称）：[发包方全称]

承包方（全称）：[承包方全称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本市建设工程施工的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、施工范围及要求

1.乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术要求、施工规范，按照国家和本市有关技术规定及操作程序精心组织施工，确保工程质量达到优良标准。

2.乙方必须接受甲方代表的监督、检查，确保施工过程中的各项技术指标符合设计要求。

3.乙方在施工过程中应妥善保护甲方提供的设备、材料，如造成损失，应照价赔偿。

4.乙方在施工过程中应确保安全施工，如发生安全事故，应由乙方承担全部责任。

三、工期及进度要求

1.乙方应根据甲方要求的工期，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

2.乙方应严格按照施工进度计划施工，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方有权对施工进度进行调整，乙方应无条件服从甲方的调整要求。

四、质量与验收要求

1.乙方应确保施工质量符合国家和本市有关工程质量标准。在施工过程中，应做好质量自检工作，确保工程质量达到优良标准。

2.甲方代表有权对施工过程中的工程质量进行检查，如发现质量问题，应及时通知乙方进行整改。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交详细的竣工验收资料，并配合甲方进行竣工验收工作。如验收过程中发现问题，乙方应及时进行整改。

4.工程质量保证金的返还：工程竣工验收合格后，甲方应返还工程质量保证金。具体返还比例和方式应在竣工验收资料中明确。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同价款为人民币[合同价款]元整。该价款已包括施工所需的全部费用，乙方不得再向甲方提出其他费用要求。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款；

（2）工程进度款：根据施工进度计划，甲方应按月向乙方支付工程进度款。具体支付时间和金额应根据施工进度进行调整；

（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付剩余款项。具体支付时间和金额应根据竣工验收资料中明确的内容进行调整。

3.乙方在收到款项后，应向甲方出具合法有效的发票。如因乙方原因未能及时提供发票，导致甲方无法按时支付款项的，责任由乙方承担。

六、违约责任及赔偿要求

1.乙方在施工过程中如存在质量问题或工期延误等情况，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据合同约定及实际情况进行确定。

2.甲方在支付款项过程中如存在违约行为，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据合同约定及实际情况进行确定。

3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉仲裁或诉讼部分的义务。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜，双方应友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉仲裁或诉讼部分的义务。

2.双方应妥善保管本合同及相关资料，确保合同的完整性和安全性。未经双方书面同意，任何一方不得将合同内容泄露给第三方。如有泄露行为发生，泄露方应承担相应的法律责任。

篇2

合同编号：_________

发包方：_________

承包方：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.承包范围：_________

5.合同工期：开工日期：_________；竣工日期：_________；合同工期：日历天数_________天。

6.质量等级：_________

7.合同价款：人民币（大写）_________元，其中：暂列金额____