劳务班组施工合同6篇.docx

劳务班组施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方_________工程（以下简称工程）的劳务班组施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.乙方采用包清工的方式承包本工程的劳务班组施工。

2.乙方负责提供施工所需的全部劳务人员，并按照甲方的要求和技术交底进行施工。

3.甲方负责提供施工所需的全部材料和设备，并承担相关的运输和装卸费用。

三、施工期限

1.本工程的劳务班组施工期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

2.乙方应在施工期限内完成全部施工任务，并达到竣工验收标准。

四、施工要求和技术交底

1.甲方应在施工前向乙方进行技术交底，明确施工要求、技术标准和质量要求。

2.乙方应严格按照甲方的技术交底进行施工，确保施工质量符合标准要求。

3.甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督和检查，并提出整改要求。乙方应积极配合甲方进行整改。

五、安全施工和文明施工

1.乙方应严格遵守安全施工和文明施工的相关规定，确保施工过程中的安全和环境卫生。

2.甲方有权对施工过程中的安全问题进行监督和检查，并提出整改要求。乙方应积极配合甲方进行整改。

3.如因乙方违反安全施工和文明施工规定导致的事故和损失，由乙方承担全部责任和损失。

六、竣工验收和结算

1.工程竣工验收时，甲方应组织相关人员进行验收，并按照合同约定进行验收和结算。

2.乙方应在竣工验收前，按照甲方的要求提交全部竣工资料和结算资料。

3.甲方应在收到乙方的竣工资料和结算资料后，及时进行审核和结算。如因甲方原因导致的结算延误，甲方应承担相应的违约责任。

七、违约责任

1.甲方如违反合同约定，未按时支付劳务费时，乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费及违约金。同时，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。

2.乙方如违反合同约定，未按时完成施工任务时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。同时，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行时，双方应友好协商解决。如协商不成时，双方均可解除合同。但解除合同前，双方应完成已完成的施工任务并结算劳务费。

八、争议解决

1.如双方在执行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。

2.诉讼过程中产生的费用（包括律师费、诉讼费、保全费等）由败诉方承担。胜诉方有权要求败诉方承担相应的费用。但如法院生效判决认定胜诉方存在过错时，胜诉方应承担相应的过错责任。

3.双方同意将争议解决的相关证据提交给法院作为判决依据之一。但双方不得将争议解决的相关证据泄露给媒体或其他第三方人员。如有泄露行为时，泄露方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

九、其他约定事项

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承包给乙方的劳务班组施工事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及内容

1.承包方式：劳务班组承包。乙方负责提供劳务班组，按照甲方提供的施工图纸和技术要求完成施工任务。甲方负责提供材料、设备及其他辅助工作。

2.承包内容：包括但不限于以下施工内容：

（1）基础工程：挖掘、填埋、夯实等。

（2）主体工程：砌筑、抹灰、防水等。

（3）装饰工程：装修、装饰等。

（4）其他工程：如水电安装、门窗安装等。

三、工期及进度要求

1.工期要求：乙方应在合同签订后尽快组织劳务班组进场施工，确保按时完成施工任务。如遇特殊情况，需经甲方同意后调整工期。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。施工过程中，乙方应严格按照