工程建设监理委托合同通用版本范本7篇.docx

工程建设监理委托合同通用版本范本7篇

篇1

委托人（甲方）：

监理人（乙方）：

根据有关法律法规，甲方委托乙方实施工程建设监理。为明确双方的权利、义务和经济责任，双方本着自愿、公平、公正的原则，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程内容：

二、监理范围

1.监理范围：乙方负责实施本工程建设监理，包括工程的质量控制、进度控制和投资控制。具体工作包括但不限于以下几个方面：

（1）审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案和技术措施；

（2）检查施工单位质量保证体系实施情况；

（3）验收隐蔽工程；

（4）审核施工单位提交的工程量清单和结算文件；

（5）处理施工过程中的质量问题；

（6）参与处理施工过程中的安全事故；

（7）编制监理日志和监理报告；

（8）协助甲方进行工程竣工验收。

2.监理期限：本工程监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

三、费用及支付方式

1.监理费用：甲方支付乙方监理费用总额为人民币元整（￥），该费用包括乙方为本工程提供的全部监理服务。具体费用构成如下：

（1）监理人员工资及津贴；

（2）监理设备使用费；

（3）保险费；

（4）税金；

（5）其他必要费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付监理费用总额的50%作为预付款，即人民币元整（￥）。剩余50%的监理费用，即人民币元整（￥），甲方应在工程竣工验收合格后7个工作日内向乙方支付。

四、双方权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供高质量的监理服务；

（2）甲方应尊重乙方的监理意见，对于重要事项，如工程质量、进度等，应与乙方协商并达成共识；

（3）甲方应按时向乙方支付监理费用，不得无故拖欠；

（4）甲方应提供必要的工作条件，如办公场所、交通等，以确保乙方能够顺利开展工作。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用；

（2）乙方应本着公正、客观的态度，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和投资得到有效控制；

（3）乙方应按时向甲方提交监理日志和监理报告，确保甲方能够全面了解工程建设情况；

（4）乙方应协助甲方进行工程竣工验收，确保验收工作顺利进行。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：如甲方违反合同约定，未按时向乙方支付监理费用或未提供必要的工作条件，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体赔偿标准如下：

（1）逾期支付监理费用的，甲方应按逾期支付金额的日计千分之五向乙方支付违约金；

（2）未提供必要工作条件的，甲方应按合同总金额的百分之十向乙方支付违约金。

2.乙方违约责任：如乙方违反合同约定，未能按照合同约定提供高质量的监理服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体赔偿标准如下：

（1）因乙方过错导致工程质量不合格的，乙方应按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金；

（2）因乙方过错导致工程进度延误的，乙方应按延误天数的日计千分之五向甲方支付违约金。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应本着公平、公正的原则，积极配合法院进行审理。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。如双方发生争议并提起诉讼，应以此法院为管辖法院。但如有其他特殊约定或法律规定，则按特殊约定或法律规定执行。

篇2

委托人（甲方）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。

监理人（乙方）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。

根据有关法律法规，甲方委托乙方对XXX工程进行监理，经甲乙双方协商，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程规模：XXX

4.工程投资额：XXX

二、监理范围

1.监理范围：本工程监理范围包括XXX等。

2.监理内容：包括对施工质量的监督、对施工进度的把控、对施工成本的控制等。

三、监理期限

1.监理期限：本工程监理期限自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束。

2.监理进度：乙方应根据工程进度情况，及时调整监理计划，确保有效完成监理任务。

四、监理报酬