网签版承包工程合同5篇.docx

网签版承包工程合同5篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、材料、设备的组织工作，确保本合同工程按期开工。

2.本合同工程自年月日开工，至年月日竣工，共个日历天。如因甲方原因造成工程延期，则工期相应顺延。

第三条工程质量标准和保修期

1.工程质量标准：

2.保修期：保修期为个日历天，自工程竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应对工程进行无偿保修。保修期结束后，乙方应继续进行有偿保修服务。

第四条工程造价及支付方式

1.本合同工程造价为人民币元（大写：圆整）。具体金额以甲方实际支付的款项为准。

2.支付方式：甲方应在合同签订后个工作日内向乙方支付工程预付款，金额为人民币元（大写：圆整）。预付款在竣工验收后转为工程款。甲方应在竣工验收后个工作日内向乙方支付剩余工程款，金额为人民币元（大写：圆整）。具体金额以甲方实际支付的款项为准。

第五条甲方责任与义务

1.甲方应按时向乙方支付款项，确保工程进度不受影响。甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。甲方应尊重乙方的技术和管理，不得随意干涉乙方的施工工作。甲方应按时参加工程验收，确保工程质量符合要求。甲方应履行合同约定的其他责任和义务。

第六条乙方责任与义务

1.乙方应按时开工，确保工程进度符合甲方要求。乙方应严格按照施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合要求。乙方应做好施工记录和材料验收工作，确保施工记录真实、准确、完整。乙方应按时参加工程验收，确保验收顺利进行。乙方应履行合同约定的其他责任和义务。

第七条违约责任及赔偿标准

1.甲方未按时向乙方支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付违约金人民币元（大写：圆整）。逾期超过个工作日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。具体损失以实际发生为准。甲方未协助乙方办理相关手续的，应向乙方支付违约金人民币元（大写：圆整）。因甲方原因造成工程延期的，每延期一天，应向乙方支付违约金人民币元（大写：圆整）。延期超过个日历天的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。具体损失以实际发生为准。

2.乙方未按时开工的，每逾期一天，应向甲方支付违约金人民币元（大写：圆整）。逾期超过个工作日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。具体损失以实际发生为准。乙方施工质量不符合要求的，应向甲方支付违约金人民币元（大写：圆整）。因乙方原因造成工程延期的，每延期一天，应向甲方支付违约金人民币元（大写：圆整）。延期超过个日历天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。具体损失以实际发生为准。

第八条合同变更和解除

1.双方经协商一致，可以变更或解除本合同。变更或解除本合同应以书面形式进行，并由双方签字或盖章后生效。合同变更或解除后，双方应就合同变更或解除后的相关事宜进行协商并达成新的协议。如协商不成的，按照合同约定处理。如合同变更或解除导致一方损失的，损失方有权要求对方赔偿因此造成的损失。具体损失以实际发生为准。双方经协商一致，可以就合同变更或解除后的相关事宜达成补充协议。补充协议应以书面形式进行，并由双方签字或盖章后生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

第九条争议解决及管辖法院

1.双方因本合同发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。管辖法院为合同签订地法院。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保合同的顺利实施。如一方不履行判决结果的，另一方有权向法院申请强制执行。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分内容。如争议涉及工程款的支付问题且无法协商一致的，甲方不得因争议而拖欠或拒付工程款给乙方。否则视为甲方违约并承担相应的违约责任及赔偿责任。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一