钢筋混凝土现浇工程施工合同协议范本5篇.docx

钢筋混凝土现浇工程施工合同协议范本5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方负责按甲方提供的施工图纸进行混凝土浇筑工程的施工。施工范围包括：_________

2.乙方必须按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。在施工中，乙方要加强安全管理，确保施工人员的安全。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保按时完成施工任务。合同工期为______天。

2.如因甲方原因造成工程停工，乙方可以顺延工期。

四、质量与验收

1.乙方施工的工程质量应当符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》等相关标准的要求。

2.甲方应当在工程完成后及时组织验收，确保工程质量符合要求。如有问题，甲方应当及时提出，乙方应当进行整改。

五、付款与结算

1.甲方应当在合同签订后向乙方支付工程预付款______元。预付款在工程结算时扣除。

2.乙方在工程施工过程中，应当向甲方提供施工进度和付款申请，甲方应当及时审核并支付进度款。

3.工程结算时，乙方应当向甲方提供完整的结算资料，甲方应当在收到资料后尽快完成结算审核工作。结算完成后，甲方应当向乙方支付剩余款项。

六、违约责任

1.甲方如未按合同约定支付预付款或进度款，每逾期一天，应向乙方支付违约金______元。如逾期超过______天，乙方有权停止施工，并有权要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方如未按合同约定按时完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金______元。如逾期超过______天，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.乙方施工的工程质量如不符合合同约定或相关标准的要求，乙方应当进行整改，并承担相应的违约责任。如因乙方原因造成工程停工或延误工期，乙方应当赔偿甲方因此造成的损失。

七、不可抗力

1.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应及时沟通并协商解决方案。不可抗力因素包括自然灾害、政府政策调整等不可预测的事件。

2.在不可抗力事件发生之日起______天内，双方应书面通知对方事件的具体情况及影响程度。不可抗力事件持续超过______天的，双方应协商是否继续履行合同或解除合同。如双方同意解除合同，应在协商一致后尽快签订解除协议。如双方同意继续履行合同，应在协商一致后尽快签订补充协议。

3.因不可抗力事件导致合同无法按时履行的，双方应互相理解并协商解决。不可抗力事件结束后，双方应及时恢复合同的履行。如因不可抗力事件导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决方案。在协商过程中，双方应本着公平、公正的原则进行协商，共同承担风险并寻求解决方案。如协商不成的，可以通过仲裁或诉讼等方式解决争议。但在此之前，双方应尽力避免争议的发生并寻求友好解决方案。在争议解决过程中，双方应积极配合并提供相关证据材料以支持自己的主张。同时，双方也应尊重仲裁或诉讼结果并履行相应的义务和责任。如一方不履行仲裁或诉讼结果的义务和责任时另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行该裁决或判决。

篇2

发包方（简称甲方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX工程

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。

2.乙方在合同工期内必须完成全部工程施工内容，因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，乙方需支付甲方违约金XX元。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元（大写：XX元）。

2.乙方完成全部工程施工内容并通过甲方验收后，甲方将工程款项支付给乙方。具体支付方式为：XXXX。

第四条工程质量与验收

1.