施工合同通用条款5篇.docx

施工合同通用条款5篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程造价：_________________________

二、合同工期

1.开工日期：_________________________

2.竣工日期：_________________________

3.合同工期顺延情形：因甲方原因、不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后工期可顺延。

三、质量与检验

1.工程质量标准：符合国家现行有关施工规范、标准、设计要求及甲方要求。

2.乙方应按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保施工质量。

3.隐蔽工程验收：乙方应在施工过程中及时向甲方通知隐蔽工程验收，甲方应按时参加。未经验收，不得进行下一道工序施工。

4.工程竣工验收：工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行竣工验收。甲方应在收到通知后一定时间内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收证书。

四、工程价款支付与结算

1.工程款支付方式：分期支付。工程竣工验收合格后支付至合同价款的百分之九十，剩余款项作为质保金在一定时间内结清。具体支付方式和时间按甲方相关要求执行。

2.甲方应按时支付工程款，如因甲方原因导致工程款支付延误，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

五、安全施工与文明施工

1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

2.乙方应按规定进行文明施工，保持施工现场整洁有序。施工期间产生的废弃物应及时清理，不得影响周边环境。

六、违约责任与赔偿损失

1.甲方若未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款违约金。若逾期付款超过一定期限，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

2.乙方若未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.因一方违约导致合同解除的，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

七、其他条款

1.不可抗力：因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应及时沟通协商解决。因不可抗力造成的损失由双方共同承担。

2.合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同条款符合国家法律法规的规定，体现了公平原则。甲乙双方充分理解合同条款并自愿遵守执行。本合同签订后，双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。任何违反合同约定的情况均应承担违约责任。本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

八、合同生效及其他约定事项……等等（后续可继续增加相关内容）

篇2

一、词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语应准确、清晰，条款内容应合法、合理，符合有关法律、法规和规章的规定。

二、合同条件

2.1词语涵义

2.1.1“建设单位”指承担投资任务的单位。

2.1.2“施工单位”指承担施工任务的单位。

2.1.3“项目法人”指对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营以及债务偿还等全过程负责的单位。

2.1.4“合同价格”指经过合法程序确定的施工任务的价格。

2.1.5“工期”指建设单位与施工单位在合同中约定的完成施工任务所需的时间。

2.1.6“质量”指建设单位与施工单位在合同中约定的施工工程的质量。

2.1.7“安全”指建设单位与施工单位在合同中约定的施工任务的安全生产。

2.1.8“环境保护”指建设单位与施工单位在合同中约定的施工任务的环境保护措施。

2.1.9“竣工验收”指建设单位收到施工单位竣工验收申请后，按照有关规定对竣工工程进行验收的过程。

2.1.10“保修”指在竣工验收合格后，施工单位