建筑防水工程合同范本6篇.docx

建筑防水工程合同范本6篇

篇1

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

第二条施工工期

1.承包人应按发包人要求的工期完成全部工作。

2.开工日期：_________

3.竣工日期：_________

4.合同工期：_________

第三条质量标准

1.承包人应按本合同约定的标准进行施工，确保工程质量符合标准要求。

2.工程质量标准：_________

第四条付款方式

1.发包人应按合同约定支付承包人相应的款项。具体付款方式和时间如下：

2.付款节点：_________

3.付款金额：_________

4.付款时间：_________

第五条承包人的义务

1.承包人应确保施工现场的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。

2.承包人应按时向发包人提交工程进展报告，确保工程按计划进行。

3.承包人应积极配合发包人的监督和检查，确保工程质量符合要求。

4.承包人应妥善保管发包人提供的材料和设备，防止丢失或损坏。

5.承包人应确保施工场地的环境卫生，保持施工区域的整洁。

第六条发包人的义务

1.发包人应按时向承包人支付合同约定的款项，确保承包人能够按时施工。

2.发包人应为承包人提供必要的技术支持和协助，确保工程顺利进行。

3.发包人应对承包人的施工进行监督，确保工程质量符合要求。

4.发包人应按时接收工程，进行验收，确保工程符合设计要求。

5.发包人应支付因变更设计、增加工程量而产生的额外费用。

第七条违约责任

1.承包人如未能按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。

2.发包人如未能按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给承包人造成的损失。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的法律责任。

4.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应协商解决。

5.具体违约责任和赔偿金额应根据实际情况进行协商确定。

第八条合同变更和解除

1.合同变更：双方如需对合同进行变更，应协商一致，签订书面协议。协议中应明确变更的内容、生效时间、双方的权利和义务等。未达成书面协议的，视为合同变更未生效。合同变更不得损害国家利益和他人合法权益。法律、法规规定应当办理批准、登记等手续的，依照其规定办理。

2.合同解除：双方如需解除合同，应协商一致，签订书面协议。协议中应明确解除的原因、生效时间、双方的权利和义务等。未达成书面协议的，视为合同解除未生效。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。法律、法规规定应当办理批准、登记等手续的，依照其规定办理。合同变更和解除不得损害国家利益和他人合法权益。

第九条争议解决方式及管辖法院因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。管辖法院为合同签订地法院或工程所在地法院。在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始施工，到_________年_________月_________日完工。

2.乙方在合同工期内完成承包范围内的全部工程内容，并符合竣工验收标准。

第三条工程造价及支付方式

1.本工程造价为人民币_________元（大写：_________元整）。其中设计费_________元，材料费