住宅水电装修一口价合同（2024）3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

住宅水电装修一口价合同（2024）

本合同目录一览

1.合同订立依据及适用范围

1.1合同订立依据

1.2合同适用范围

2.甲方（业主）与乙方（施工单位）的基本信息

2.1甲方基本信息

2.2乙方基本信息

3.装修项目及一口价

3.1装修项目清单

3.2一口价确定方式

4.工程设计及施工要求

4.1设计要求

4.2施工要求

5.工期安排

5.1工期计划

5.2工期延误责任

6.材料供应及验收

6.1材料供应

6.2材料验收

7.付款方式及期限

7.1付款方式

7.2付款期限

8.质量保证

8.1质量标准

8.2质量保证期限

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

11.违约责任

11.1违约责任承担

11.2违约金计算

12.合同生效及修改

12.1合同生效条件

12.2合同修改程序

13.合同附件

13.1附件一：装修项目清单

13.2附件二：设计图纸

13.3附件三：付款计划表

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据及适用范围

1.1合同订立依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。

1.2合同适用范围

本合同适用于甲方在乙方提供的住宅水电装修服务中，就一口价进行约定的法律文件。

2.甲方（业主）与乙方（施工单位）的基本信息

2.1甲方基本信息

甲方（业主）名称：________

甲方（业主）地址：________

甲方（业主）联系人：________

甲方（业主）联系电话：________

2.2乙方基本信息

乙方（施工单位）名称：________

乙方（施工单位）地址：________

乙方（施工单位）联系人：________

乙方（施工单位）联系电话：________

3.装修项目及一口价

3.1装修项目清单

项目名称|面积|数量|单价|总价

水电改造|______|______|______|______

墙面装修|______|______|______|______

地板装修|______|______|______|______

厨卫装修|______|______|______|______

其他项目|______|______|______|______

合计|______|______|______|______

3.2一口价确定方式

本合同一口价为人民币______元，由双方根据装修项目清单及市场行情协商确定。

4.工程设计及施工要求

4.1设计要求

乙方应根据甲方要求，结合现场实际情况，提供符合国家相关标准的设计方案。

4.2施工要求

乙方应严格按照设计方案进行施工，确保施工质量，不得擅自更改设计方案。

5.工期安排

5.1工期计划

本合同工期为______天，自乙方进场施工之日起计算。

5.2工期延误责任

因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付人民币______元违约金。

6.材料供应及验收

6.1材料供应

乙方负责提供施工所需的全部材料，材料品牌、规格、型号等应符合甲方要求。

6.2材料验收

甲方应在材料进场后______小时内对材料进行验收，如有不合格材料，乙方应在验收后______小时内更换或退货。

7.付款方式及期限

7.1付款方式

本合同采用分期付款方式，具体付款节点如下：

1.进场施工前支付总额的30%

2.隐蔽工程验收合格后支付总额的30%

3.装修完工验收合格后支付总额的30%

4.工程保修期满后支付剩余的10%

7.2付款期限

甲方应在约定的付款期限内将款项支付至乙方指定账户。逾期支付的，每逾期一日，应向乙方支付人民币______元的滞纳金。

8.质量保证

8.1质量标准

材料质量：所用材料应符合国家相关标准，具有合格证明和检测报告。

施工质量：施工工艺应符合规范要求，无质量问题。

验收标准：装修完成后，经甲方验收合格。

8.2质量保证期限

本合同约定的质量保证期限为自竣工验收合格之日起______年。

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决程序

发生争议后，双方应立即停止相关活动。