[热]挖掘机施工合同范本通用版(240字)8篇.docx

[热]挖掘机施工合同范本通用版(240字)8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行挖掘机施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：挖掘机施工

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________

三、甲方责任

1.甲方负责办理工程相关手续，确保施工场地的合法性。

2.甲方负责提供施工图纸和技术资料，确保乙方能够准确施工。

3.甲方负责协调施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。

4.甲方负责支付乙方的施工费用，确保乙方能够按时收到款项。

四、乙方责任

1.乙方负责按照施工图纸和技术资料进行施工，确保施工质量符合甲方要求。

2.乙方负责合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

3.乙方负责保护施工场地及周边环境，确保施工不影响周围居民的生活。

4.乙方负责提供必要的施工设备和人员，确保施工顺利进行。

五、付款方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付施工费用。具体支付方式如下：_________

2.乙方在收到款项后，应提供正规的发票和收据，确保甲方能够合法入账。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付施工费用或提供必要支持，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________

七、争议解决方式

1.甲乙双方应友好协商解决施工过程中的问题。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的内容。如争议影响施工进程，双方应共同协商解决方案，确保施工顺利进行。

八、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保施工任务顺利完成。

2.如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

3.合同终止后，乙方应尽快撤离施工场地，甲方应按照合同约定支付乙方相应的费用。如有未完成的工作或质量问题需要处理，双方应共同协商解决方案。

4.合同终止后，双方应友好协商解决与合同相关的后续事宜，确保双方权益得到保障。如有未尽事宜或纠纷发生，双方应及时沟通解决或寻求法律途径解决。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

鉴于甲方需要挖掘机施工服务，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，达成如下合同协议：

一、合同标的

1.甲方需要挖掘机的具体型号、数量及施工内容，详见附件《施工任务单》。

2.乙方应按照《施工任务单》的要求，提供合格的挖掘机施工服务。

二、合同价格及支付方式

1.本合同的总价格为人民币[合同总金额]元（大写：[合同总金额汉字大写]）。具体价格根据《施工任务单》中的要求及市场价格确定。

2.甲方应在施工前向乙方支付合同总金额的[预付款比例]作为预付款，施工完成后支付剩余款项。具体支付时间和方式详见《施工任务单》。

三、施工期限及进度

1.本合同的施工期限为[施工天数]天，自[开工日期]开始，至[竣工日期]结束。

2.乙方应按照《施工任务单》中的要求，按时完成施工任务。如有特殊情况，应及时向甲方说明并协商解决方案。

四、质量保证

1.乙方应确保提供的挖掘机施工服务符合相关标准和要求，保证施工质量。

2.乙方应在施工前制定详细施工方案，确保施工进度和质量。

3.如因乙方原因导致施工质量问题或未能按时完成施工任务，乙方应承担相应的违约责任。

五、安全环保

1.乙方应确保在施工过程中遵守相关的安全环保法规，采取必要的安全措施和环保措施。