水电安装工程分包协议书范本8篇.docx

水电安装工程分包协议书范本8篇

篇1

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXX水电安装工程

2.工程地点：XXX

3.承包范围：详见附件一《水电安装工程分包内容清单》

4.承包方式：包工包料

5.质量等级：合格

6.工程期：详见附件二《水电安装工程进度计划表》

二、甲方责任

1.负责办理施工所需的有关手续。

2.负责协调现场工作，确保施工顺利进行。

3.按合同约定支付工程款。

4.监督乙方的施工质量、进度及安全文明施工。

5.负责组织乙方进行设计交底和图纸会审。

6.负责提供施工所需的水、电源及生活设施。

7.对乙方提出的设计变更或技术洽商予以审核确认。

8.对乙方施工的隐蔽工程进行验收。

9.对乙方的施工组织设计进行审批。

10.对乙方的结算资料进行审核确认。

三、乙方责任

1.负责水电安装工程的施工，确保施工质量符合设计及规范要求。

2.负责编制施工组织设计，并报甲方审批。

3.负责办理施工过程中的相关手续，确保施工顺利进行。

4.负责协调与其他专业之间的配合工作。

5.按合同约定完成施工任务，并按时提交结算资料。

6.确保施工过程中的安全文明施工，并承担因自身原因造成的安全事故责任。

7.遵守甲方及项目部的各项管理制度，并服从甲方及项目部的统一管理。

8.负责对施工过程中的设计变更或技术洽商进行确认，并报甲方审批。

9.负责对施工过程中的隐蔽工程进行验收，并报甲方验收确认。

10.负责对施工过程中的结算资料进行编制，并报甲方审核确认。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价：详见附件三《水电安装工程预算表》

2.支付方式：

-乙方完成合同约定施工内容后，向甲方提交结算资料，甲方审核确认后支付至结算总价的95%。

-剩余5%作为质量保证金，待工程竣工验收一年后支付。

3.税金：本合同所涉及的所有税金均由乙方承担。

五、工期延误及违约责任

1.乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，甲方有权对乙方处以合同总价1‰的违约金。

2.因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

3.乙方在施工过程中，因自身原因造成安全事故，由此产生的全部责任和费用由乙方自行承担。

4.乙方在施工过程中，因自身原因造成设备、材料损坏或丢失，由此产生的全部责任和费用由乙方自行承担。

5.乙方在施工过程中，因自身原因造成其他专业停工或窝工，由此产生的全部责任和费用由乙方自行承担。

6.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，乙方有权向甲方收取应付款项1‰的违约金。

7.因甲方原因造成工期延误，乙方有权向甲方提出索赔要求。

8.因不可抗力因素（如战争、地震等）导致合同无法履行时，双方应协商解决，协商不成的，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

9.双方在履行合同过程中发生的其他违约责任，可依据《中华人民共和国合同法》的相关规定进行处理。

10.本合同所涉及的违约金、赔偿金等款项应在确定责任后十日内支付完毕。

六、质量保证与验收

1.乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量符合设计及规范要求。

2.乙方应配合甲方进行质量监督和验收工作，确保工程质量符合设计及规范要求。

3.在施工过程中，甲方发现乙方存在质量问题或隐患时，有权要求乙方立即整改并承担由此产生的全部责任和费用。

4.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和验收申请报告，甲方应在收到申请报告后及时组织验收工作。

5.验收过程中发现质量问题或隐患时，甲方有权要求乙方进行整改并承担由此产生的全部责任和费用。

6.验收合格后办理移交手续并签订《水电安装工程移交证书》。

7.在保修期内因施工质量问题造成

篇2

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

开户银行及账号：[开户银行及账号]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]