防水工程施工合同范本5篇.docx

防水工程施工合同范本5篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：屋顶、外墙、室内防水工程及地下室的防水工程。

4.承包范围：乙方负责施工范围内的全部防水工程。

第二条工程造价及结算方式

1.工程造价：暂定为人民币XX元（￥XX元），最终结算以实际工程量为准。

2.结算方式：工程竣工验收合格后，按实际工程量结算。具体结算方式如下：

（1）屋顶、外墙、室内防水工程按实际工程量结算；

（2）地下室的防水工程按实际工程量结算；

（3）其他零星防水工程按实际工程量结算。

第三条工期及质量

1.工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，工期为XX天。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.质量：本工程质量应达到国家或地方规定的标准。乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量合格。

第四条付款方式

1.甲方在签订合同后XX个工作日内支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。

2.乙方按合同约定完成全部防水工程并通过验收后，甲方支付乙方剩余的XX%款项。

3.具体付款方式根据工程实际情况进行调整。

第五条违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项或提供必要的支持和资料，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成防水工程或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

第六条争议解决

1.本合同的解释权归甲方所有。双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止一切争议行为，积极配合法院进行审理。判决生效前，双方不得擅自处分争议标的物。判决生效并执行完毕后，双方应继续履行本合同的其他条款。

第七条合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，履行各自义务。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程造价

工程造价：[造价金额]。

第三条工期

1.乙方在签订合同后，按照甲方的要求进行施工，工期为XX天。

2.乙方在规定的工期内必须完成施工任务，因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付XX元的违约金。

第四条工程质量

1.乙方必须按照甲方要求进行施工，确保施工质量符合甲方要求。

2.乙方在施工中必须使用合格的防水材料，并确保施工质量的稳定性和持久性。

3.乙方施工完成后，必须按照甲方要求进行质量检查，确保施工质量符合要求。

第五条付款方式

1.甲方在签订合同后，向乙方支付XX元作为预付款。

2.乙方完成施工任务后，甲方在验收合格后向乙方支付剩余款项。

3.乙方在施工中必须严格控制成本，确保实际成本与预算成本一致。

第六条违约责任

1.甲方在签订合同后，如未能按时支付预付款或未能在验收合格后支付剩余款项，需向乙方支付XX元的违约金。

2.乙方在签订合同后，如未能按时完成施工任务或施工质量不符合甲方要求，需向甲方支付XX元的违约金。

第七条其他约定

1.乙方在施工中必须严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

2.乙方需为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，确保施工人员的安全。

3.乙方需保护施工现场的环境卫生，确保施工过程的整洁有序。

4.乙方需与甲方紧