市区道路建设工程承包合同6篇.docx

市区道路建设工程承包合同6篇

篇1

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：市区道路建设工程

2.工程地点：XXX市区

3.工程内容：道路建设，包括路基、路面、排水、照明等工程

4.工程规模：道路总长度XX公里，宽度XX米，总面积XX平方米

二、承包方式

1.本工程采用包工包料的方式进行承包，即乙方负责工程的全部施工及材料供应。

2.乙方应根据设计要求及施工图纸，按照有关技术规范和操作规程组织施工，确保工程质量符合验收标准。

3.乙方应自备施工所需的全部机械设备和工具，并承担相应的费用。

三、合同工期

1.本工程的工期为XX天，自合同签订之日起计。

2.乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保工程按时完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并协商解决。

四、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币XX元整（￥XX），具体金额以实际结算为准。

2.甲方应在合同签订后XX天内向乙方支付合同价款的XX%作为预付款。剩余款项在工程验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应立即开始施工，并确保工程按时完成。如因乙方原因导致工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量保证及验收标准

1.乙方应建立健全的质量保证体系，确保施工质量符合有关标准和规范。在施工过程中，乙方应做好施工记录和质量检验工作，确保工程质量符合要求。

2.工程竣工验收时，应以设计要求及施工图纸为依据，按照有关技术规范和操作规程进行验收。如工程质量不符合要求，乙方应负责返修并承担相应的费用。

3.甲方应在收到竣工验收报告后尽快组织验收，并签署验收意见。如因甲方原因延误验收，则视为验收通过。

六、安全施工及文明施工要求

1.乙方应建立健全的安全施工制度，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。

2.乙方应遵守文明施工的要求，保持施工现场的整洁和卫生。在施工过程中，乙方应采取有效的措施减少噪音、粉尘和废弃物排放对周围环境的影响。

3.甲方有权对施工现场的安全和文明施工情况进行检查监督。如发现问题，应及时向乙方提出并要求其整改。

七、违约责任及赔偿损失

1.乙方在施工过程中如因自身原因未能按时完成施工任务或未能达到工程质量要求的，应承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.甲方如未能按合同约定向乙方支付合同价款或未能提供必要的工作条件而影响施工进度或质量的，应承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

3.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均可解除合同关系并各自承担相应责任。

八、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。在合同履行过程中如发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间不影响本合同的正常履行。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议进行约定补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：市区道路建设工程

2.工程地点：XXX市区

3.工程内容：道路建设，包括路基、路面、排水、绿化等工程

4.工程造价：暂定为人民币XX元，最终造价以实际结算为准

5.工程期限：自合同签订之日起XX个月内完成

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的设计、采购、施工及保修等工作。

2.甲方提供必要的施工条件，包括场地、水电等，并承担因自身原因造成的停工、窝工损失。

3.乙方应确保工程质量，按照设计要求和施工规范施工，并按时向甲方提交工程资料。

三、付款方式

1.甲方在本合同签订后XX个工作日内向乙方支付工程款的XX%作为预付款。

2.乙方按