二零二四年度铁路站房装修劳务分包合同范本3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度铁路站房装修劳务分包合同范本

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同有效期

1.5合同签订双方

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.装修工程范围

3.1装修范围

3.2装修内容

3.3装修标准

4.质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量保证

5.工程进度计划

5.1工程进度安排

5.2工期延误责任

5.3工期延误处理

6.工程款项

6.1工程款支付方式

6.2工程款支付时间

6.3工程款结算

6.4工程款争议解决

7.机械设备与材料

7.1机械设备

7.2材料采购

7.3机械设备与材料验收

8.安全生产

8.1安全生产责任

8.2安全生产措施

8.3安全事故处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决地点

10.合同变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

10.3合同变更与解除程序

11.违约责任

11.1违约责任种类

11.2违约责任承担

11.3违约责任免除

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3合同终止后的处理

13.合同附件

13.1合同附件名称

13.2合同附件内容

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同名称：二零二四年度铁路站房装修劳务分包合同

1.2合同编号：RZJ1.3合同签订日期：2024年1月1日

1.4合同有效期：自2024年1月1日至2024年12月31日

1.5合同签订双方

1.5.1铁路站房建设方：铁路局

1.5.2装修劳务分包方：建筑装饰工程有限公司

2.项目概况

2.1项目名称：铁路站房装修工程

2.2项目地点：市区铁路站

2.3项目规模：总面积约10000平方米

2.4项目内容：包括室内墙面、地面、吊顶、门窗、家具、照明、强弱电等装修工程

3.装修工程范围

3.1装修范围：铁路站站房及配套设施的室内装修工程

3.2装修内容：包括但不限于墙面抹灰、瓷砖铺设、木地板安装、吊顶施工、门窗制作与安装、家具购置与安装、照明系统改造、强弱电系统改造等

3.3装修标准：参照国家相关标准和铁路局规定的装修标准执行

4.质量要求

4.1质量标准：符合国家现行建筑装修工程质量验收统一标准及相关专业工程质量验收规范

4.2质量检验：装修工程完成后，由双方共同组织质量验收，验收合格后方可投入使用

4.3质量保证：装修工程在合同约定的有效期内，如因施工质量问题导致损坏，承包方应负责修复或更换

5.工程进度计划

5.1工程进度安排：详见附件一《工程进度计划表》

5.2工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向建设方支付合同金额的0.5%作为违约金

5.3工期延误处理：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，必要时可申请工期顺延

6.工程款项

6.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点和比例详见附件二《工程款支付计划表》

6.2工程款支付时间：按约定的支付节点及时支付

6.3工程款结算：工程完成后，双方应根据实际完成工程量和约定的结算方式办理结算手续

6.4工程款争议解决：如发生工程款争议，双方应协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼

8.安全生产

8.1安全生产责任

8.1.1承包方负责施工过程中的安全生产，确保施工现场安全

8.1.2建设方负责提供必要的安全生产条件，监督承包方的安全生产工作

8.2安全生产措施

8.2.1承包方应制定安全生产管理制度，明确安全责任

8.2.2施工现场应设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施

8.3安全事故处理

8.3.1发生安全事故，承包方应立即采取措施，防止事故扩大

8.3.2承包方应在事故发生后24小时内向建设方报告，并配合事故调查

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方应友好协商解决合同争议

9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

9.2争议解决程序

9.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请

9.2.2法院受理后，应在6个月内作出判决

9.3争议解决地点

9.3.1争